Законы и постановления РФ

Законы, постановления, приказы и указы регионов Росси. Часть 504

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 21.10.2008 N 4813 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2007 N 2890"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 21.10.2008 N 4812 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.04.2006 N 1114"

Определение Нижегородского областного суда от 21.10.2008 по делу N 33-6792/2008 Дело по иску, предъявленному к Министерству финансов Российской Федерации, о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением истца к уголовной ответственности, направлено на новое рассмотрение для надлежащего извещения всех лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания и для определения размера компенсации причиненного истцу морального вреда исходя из принципов разумности и справедливости, а также исходя из соразмерности характеру и степени причиненных истцу нравственных и физических страданий.

Приказ комприроды Нижегородской области от 21.10.2008 N 326 "О внесении изменения в приказ комприроды Нижегородской области от 15 мая 2008 года N 119 "Об утверждении УВЦП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Нижегородской области на 2008 год" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 31.10.2008 N 01360-507-326)

Распоряжение министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 21.10.2008 N 1656 "О базовой величине стоимости строительства 1 кв. метра площади"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.10.2008 по делу N А43-13433/2008-43-315 Требование об оспаривании постановления территориального управления Роспотребнадзора удовлетворено, так как нарушение правил продажи отдельных видов товаров может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.10.2008 по делу N А43-12999/2008-43-276 Требование об оспаривании постановления таможенного органа по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.16 КоАП РФ, удовлетворено, так как сроки хранения, установленные таможенным органом, по первым двум и по последним шести партиям товара истекли одновременно, а следовательно, у таможенного органа отсутствовали правовые основания для признания истца виновным в совершении восьми административных правонарушений и для назначения административного наказания за каждое их них. Суд вынес решение о наложении штрафа по одному эпизоду нарушения ответчиком таможенных правил, предусмотренных статьей 16.16 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.10.2008 по делу N А43-12174/2008-9-174 Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию, является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.10.2008 по делу N А43-11315/2008-15-317 Исковое требование о взыскании задолженности по договору купли-продажи товара удовлетворено, так как факт передачи товара продавцом и факт его неполной оплаты покупателем подтверждены материалами дела.

Приказ минстроя Нижегородской области от 20.10.2008 N 67 "Об утверждении Положения и состава коллегии министерства строительства Нижегородской области"

Приказ минфина Нижегородской области от 20.10.2008 N 66 "О внесении изменений в приказ министерства финансов Нижегородской области "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета"

Решение РСТ Нижегородской области от 20.10.2008 N 26/6 "Об установлении предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Нижегородской области на 2009 год" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01340-516-026/6)

Решение РСТ Нижегородской области от 20.10.2008 N 26/5 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Нижегородской квартирно-эксплуатационной частью Московского военного округа, г. Нижний Новгород, потребителям" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01339-516-026/5)

Решение РСТ Нижегородской области от 20.10.2008 N 26/4 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", г. Нижний Новгород, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01338-516-026/4)

Решение РСТ Нижегородской области от 20.10.2008 N 26/3 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Волготрансгазстроймонтаж", г. Богородск Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01337-516-026/3)

Решение РСТ Нижегородской области от 20.10.2008 N 26/2 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Вознесенского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01336-516-026/2)



Решение РСТ Нижегородской области от 20.10.2008 N 26/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Перевозского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01335-516-026/1)

Приказ минздрава Нижегородской области от 20.10.2008 N 1707 "О критериях (индикаторах) качества оказания медицинской помощи"

Приказ минздрава Нижегородской области от 20.10.2008 N 1703 "Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных учреждений" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 18.11.2008 N 01384-315-1703)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 17.10.2008 по делу N А43-11454/2008-43-255 В удовлетворении требования о признании незаконным решения лицензирующего органа об отказе в выдаче приложения к лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в новых аптечных пунктах отказано, так как факт отсутствия у истца высшего фармацевтического образования и сертификата специалиста, наличие которых согласно постановлению Правительства РФ "Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности" является обязательным, подтвержден материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.10.2008 N 4799 "О внесении изменений в постановление главы администрации города от 20.02.2008 N 718"

Постановление Правительства Нижегородской области от 17.10.2008 N 477 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 года N 505"

Постановление Правительства Нижегородской области от 17.10.2008 N 476 "О признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 19 октября 2006 года N 345"

Постановление Правительства Нижегородской области от 17.10.2008 N 475 (ред. от 06.03.2009) "Об утверждении Порядка финансирования из областного бюджета расходов по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг в незаселенные жилые помещения жилищного фонда Нижегородской области и оплате услуг за охрану незаселенных жилых помещений жилищного фонда Нижегородской области"

Решение РСТ Нижегородской области от 17.10.2008 N 25/1 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям Нижегородской области на 2009 год" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01334-516-025/1)

Приказ минздрава Нижегородской области от 17.10.2008 N 1655 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 09.07.2008 N 739 "О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2008 году"

Приказ министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 17.10.2008 N 103 "О проведении областного конкурса "Предприниматель года - 2008" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 31.10.2008 N 01357-303-103)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.10.2008 по делу N А43-11541/2008-20-307 Требование о взыскании суммы авансовых платежей, выплаченных истцом по государственному контракту на выполнение проектных работ и работ по строительству объектов, удовлетворено, так как после расторжения контракта по соглашению сторон у ответчика отпали правовые основания для удержания денежных средств, ранее перечисленных истцом в качестве аванса.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.10.2008 по делу N А43-11477/2008-10-157/адм. Требование об аннулировании лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом удовлетворено, так как факты неоднократного привлечения ответчика к административной ответственности за нарушение лицензионных требований и условий, с установлением для него сроков устранения выявленных нарушений, подтверждены материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 16.10.2008 N 4776 "О создании котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем запроса котировок цен на полиграфические услуги по производству спецвыпуска газеты "День города. Нижний Новгород" в 2008 году"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 16.10.2008 N 4774 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2006 N 1146"



Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 474 (ред. от 15.04.2011) "Об утверждении Положения о проведении конкурса по сохранению объектов культурного наследия "Памятники Нижегородского Отечества"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 473 (ред. от 01.06.2009) "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного учреждения "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 472 (ред. от 06.03.2009) "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений ветеринарии Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 471 (ред. от 09.04.2009) "Об оплате труда работников государственного учреждения "Нижегородский Дом бракосочетания"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 470 (ред. от 07.12.2010) "О ежегодном областном конкурсе "Инвестиционный проект года"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 469 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 июля 2007 года N 263 "Об утверждении Концепции размещения временных сооружений на территории города Нижнего Новгорода"

Распоряжение администрации г. Н.Новгорода от 16.10.2008 N 419-р "Об отмене распоряжений главы администрации города Нижнего Новгорода"

Решение РСТ Нижегородской области от 16.10.2008 N 24/6 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Бутурлинское жилищно-коммунальное хозяйство", р.п. Бутурлино Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01333-516-024/6)

Решение РСТ Нижегородской области от 16.10.2008 N 24/5 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство", р.п. Шаранга Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01332-516-024/5)

Решение РСТ Нижегородской области от 16.10.2008 N 24/4 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Гагинское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Гагино Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01331-516-024/4)

Решение РСТ Нижегородской области от 16.10.2008 N 24/3 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Ветлужского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01330-516-024/3)

Решение РСТ Нижегородской области от 16.10.2008 N 24/2 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным унитарным многоотраслевым производственным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Починковского района, с. Починки Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01329-516-024/2)

Решение РСТ Нижегородской области от 16.10.2008 N 24/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Ардатовского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01328-516-024/1)

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 1901-р "О поощрении"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 1892-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации Нижегородской области от 18 апреля 1996 года N 522-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 1885-р "О выделении средств по Комплексной областной целевой программе развития образования в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы"

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 16.10.2008 N 155 "Об утверждении Порядка расходования средств, получаемых из федерального бюджета в виде субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания в 2008 году"

Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.10.2008 по делу N А43-12722/2008-26-263 Производство по делу о признании не соответствующим законодательству и недействительным постановления органа внутренних дел о проведении проверки финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности предприятия истца, и о признании незаконными действий сотрудников ГУВД и об обязании ГУВД совершить определенные действия прекращено, так как данное дело не подведомственно арбитражному суду.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.10.2008 по делу N А43-10599/2008-22-67 В удовлетворении требования о взыскании суммы упущенной выгоды отказано, так как доказательств того, что, если бы не виновные действия ответчика, истец безусловно был бы назначен арбитражным управляющим того или иного должника, в материалы дела не представлено.

Приказ минобразования Нижегородской области от 15.10.2008 N 697 "Об утверждении победителей конкурсного отбора муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы, и конкурса лучших педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов управления образованием, органов по делам молодежи"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.10.2008 N 4759 "Об утверждении проекта границ земельного участка по проспекту Гагарина, 37 (литеры Ю, Ю1) в Приокском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.10.2008 N 4751 "О внесении изменений в постановление главы администрации города от 14.08.2008 N 3823"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 468 (ред. от 17.05.2011) "Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Нижегородской области, а также иных государственных учреждений Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 467 (ред. от 11.11.2009) "Об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 466 (ред. от 13.07.2009) "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений центров занятости населения Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 465 (ред. от 31.12.2008) "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 464 (ред. от 05.05.2011) "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений культуры Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 463 (ред. от 31.12.2008) "Об оплате труда работников государственного учреждения Нижегородской области "Нижегородсмета" и государственного учреждения "Нижегородский региональный ресурсный центр"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 462 (ред. от 07.02.2011) "Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 461 "Об утверждении региональной программы "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Нижегородской области" на 2009 - 2011 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 460 "О внесении изменений в областную целевую программу "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2008 - 2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2007 года N 385"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 459 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 24 сентября 2008 года N 406"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2008 N 458 "О выпуске государственных ценных бумаг Нижегородской области в 2008 году"

<Письмо> департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 15.10.2008 N 406-6259 "О ценах на проектные и изыскательские работы в строительстве на 4 квартал 2008 года"

Приказ минздрава Нижегородской области от 15.10.2008 N 1621 "О внесении изменений и дополнений в приказ от 22.07.2008 N 834 "Об упорядочении выдачи медицинских справок для представления в ГИБДД"

Приказ департамента по развитию спорта Нижегородской области от 15.10.2008 N 158-л (ред. от 13.01.2010) "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими департамента" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01323-411-158-л)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2008 по делу N А43-11819/2008-13-419 Требование о признании права собственности на четыре объекта недвижимости удовлетворено, ввиду доказанности материалами дела факта добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом спорными объектами недвижимости как своими собственными, а также фактов несения бремени их содержания, поддержания в пригодном для эксплуатации состоянии, произведения текущего и капитального ремонта в течении 15-летнего срока, установленного законом для приобретения права собственности на недвижимое имущество.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2008 по делу N А43-11516/2008-5-341 Требование о взыскании пеней, неустойки, а также убытков по договору подряда удовлетворено, так как факт нарушения ответчиком срока выполнения работ по договору подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2008 по делу N А43-11028/2008-23-322 Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворено, так как факт незаконного использования ответчиком аудиовизуального произведения, исключительные имущественные авторские права на которое принадлежат истцу, подтвержден материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.10.2008 N 4745 (ред. от 10.12.2008) "Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.10.2008 N 4744 (ред. от 04.12.2009) "О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.10.2008 N 4743 (с изм. от 29.01.2009) "О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.10.2008 N 4740 "Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.1994 N 78"

Указ Губернатора Нижегородской области от 14.10.2008 N 47 "Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2008 - 2009 учебном году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 14.10.2008 N 457 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года N 207"

Определение Нижегородского областного суда от 14.10.2008 по делу N 33-6784 Дело о признании незаконным завершенного строительства газопровода высокого и низкого давления, об обязании устранить препятствия в пользовании земельным участком, о прекращении газоснабжения, о запрещении государственной регистрации права собственности на газопровод высокого и низкого давления направлено на новое рассмотрение для оценки правомерности строительства спорного газопровода.

Определение Нижегородского областного суда от 14.10.2008 по делу N 33-6478 Дело о взыскании суммы страхового возмещения, процентов за неисполнение денежного обязательства и расходов по оплате услуг по оценке ущерба направлено на новое рассмотрение для устранения противоречий, имеющихся в отчетах об оценке причиненного ущерба.

Решение РСТ Нижегородской области от 14.10.2008 N 23/1 "О внесении изменений в некоторые решения региональной службы по тарифам Нижегородской области"

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 14.10.2008 N 152 "О внесении изменений в состав комиссии"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.10.2008 по делу N А43-11534/2008-45-400 Требование о признании решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решения об отказе в возмещении суммы НДС удовлетворено, так как тот факт, что ответчик обоснованно заявил вычет по НДС в спорной сумме после постановки объекта налогообложения на учет и начисления амортизации, подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.10.2008 по делу N А43-10506/2008-12-314 В удовлетворении требования о признании недействительным договора ипотеки (залога недвижимости) отказано, так как наличие у истца права собственности на спорный объект недвижимости не подтверждено материалами дела, а следовательно, правомерен и отказ истцу в государственной регистрации перехода права собственности на данный объект недвижимости.

Приказ минстроя Нижегородской области от 13.10.2008 N 66 "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области"

Приказ минстроя Нижегородской области от 13.10.2008 N 64 (ред. от 26.11.2009, с изм. от 26.02.2010) "Об утверждении Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Предоставление прочих видов услуг", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных учреждений ГУ "ГУСАД НО", ГУ НО "Нижегородстройзаказчик" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01327-312-064)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 13.10.2008 N 4736 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2007 N 3407"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 13.10.2008 N 4729 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Большая Печерская, автостанция "Сенная", Казанская набережная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 13.10.2008 N 4725 "Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.1997 N 41"

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.10.2008 N 456 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Нижегородской области"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.10.2008 по делу N А43-12148/2008-22-85 Требование о взыскании задолженности по договору о невозобновляемой кредитной линии удовлетворено, так как истец обратился в суд до принятия к производству заявления о признании ответчика банкротом и до введения в отношении его имущества процедуры наблюдения, а следовательно, иск подлежит рассмотрению по существу в рамках настоящего дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.10.2008 по делу N А43-1180/2008-42-58 О признании недействующим постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2007 N 5946 "Об установлении тарифов для ООО "Заводские сети".

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.10.2008 по делу N А43-11181/2008-5-357 Нарушение участником общества с ограниченной ответственностью функций, связанных с его трудовой и хозяйственной деятельностью, в силу ст. 10 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", не является основанием для его исключения из состава участников общества и расторжения учредительного договора.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.10.2008 по делу N А43-10994/2008-45-357 Требование о признании решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено, так как в нарушение требований ст. 101 Налогового кодекса РФ в решении о привлечении к налоговой ответственности налоговым органом не был обозначен предмет правонарушения, вменяемого налогоплательщику, его суть и признаки, со ссылкой на соответствующую статью главы 16 Налогового кодекса РФ.

Приказ минстроя Нижегородской области от 10.10.2008 N 63 "Об утверждении общих квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в министерстве строительства Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01320-312-063)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 10.10.2008 N 4693 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2006 N 822"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 10.10.2008 N 4692 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 N 626"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 10.10.2008 N 4691 "Об отмене некоторых правовых актов главы администрации города Нижнего Новгорода"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 455 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Нижегородской области и Правительства Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 454 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 18 января 2007 года N 13"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 453 (ред. от 25.01.2010) "Об уполномоченном органе Нижегородской области по установлению предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 452 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2005 года N 290"

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/9 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Сокольского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01317-516-022/9)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/8 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным предприятием Вадского района "Коммунальник", с. Вад Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01316-516-022/8)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/7 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Сергачского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01315-516-022/7)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/6 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ "Коммунальник" администрации Большеболдинского района Нижегородской области, с. Большое Болдино Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01314-516-022/6)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/5 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Сосновского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01313-516-022/5)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/4 (ред. от 29.12.2008) "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП Пильнинского района "Коммунальщик", р.п. Пильна Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01312-516-022/4)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/3 (ред. от 29.12.2008) "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным учреждением здравоохранения "Пильнинская центральная районная больница", р.п. Пильна Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01311-516-022/3)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/2 (ред. от 29.12.2008) "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Спасского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01310-516-022/2)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/10 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую предприятиями и организациями для теплоснабжения потребителей Первомайского района Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01318-516-022/10)

Решение РСТ Нижегородской области от 10.10.2008 N 22/1 (ред. от 29.12.2008) "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Арзамасское производственное объединение "Автопровод", г. Арзамас Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 20.10.2008 N 01309-516-022/1)

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 1841-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2002 года N 224-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 1840-р "О награждении"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 10.10.2008 N 1837-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 16 января 2004 года N 14-р "О создании комиссии"

Приказ Лицензионной палаты Нижегородской области от 10.10.2008 N 172-лс "О квалификационных требованиях к знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими лицензионной палаты Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17.10.2008 N 01307-513-172-лс)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 09.10.2008 по делу N А43-11106/2008-8-323 Требование о взыскании убытков за нарушение ответчиком обязательств по договору подряда удовлетворено, так как факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по содержанию и ремонту жилого дома подтвержден материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.10.2008 N 4674 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2008 N 812"

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.10.2008 N 451 "О проведении технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов в Нижегородской области" (вместе с "Положением о порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на проведение технической инвентаризации завершенных строительством индивидуальных жилых домов")

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.10.2008 N 450 (ред. от 08.04.2009) "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.10.2008 N 449 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 17 июля 2008 года N 288" (вместе с "Административным регламентом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области по исполнению государственной функции "Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Нижегородской области")

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.10.2008 N 448 (ред. от 14.10.2010) "Об утверждении Порядка предоставления и выплаты дополнительного материального обеспечения спортсменов и их тренеров"

Письмо департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 09.10.2008 N 406-6140 "О расчетной стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилья"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2008 по делу N А43-10334/2007-20-164 Требование об обязании общества с ограниченной ответственностью представить его участнику документы, содержащие информацию о деятельности общества, удовлетворено частично, так как участники общества вправе участвовать в управлении делами общества, получать информацию по всем вопросам, касающимся его деятельности, а также знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.10.2008 по делу N А43-10251/2008-16-237 В удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано, так как факт назначения экспертизы для определения контрафактности изъятых товаров материалами дела не подтвержден.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.10.2008 N 4664 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на склоне оврага вдоль улицы Германа Лопатина, напротив здания N 4 по улице Бринского (школа им. С.В. Михалкова) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.10.2008 N 4663 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на набережной Гребного канала, напротив жилых домов N 437 - 440 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.10.2008 N 4657 "Об отмене некоторых постановлений главы администрации города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.10.2008 N 4656 "Об отмене некоторых правовых актов"

Указ Губернатора Нижегородской области от 08.10.2008 N 46 "Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2008 - 2009 учебном году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.10.2008 N 447 "О внесении изменений в областную целевую программу "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений Нижегородской области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, медицинским оборудованием" на 2006 - 2008 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 20 апреля 2006 года N 139"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.10.2008 N 446 "О внесении изменений в Положение о министерстве поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 21 сентября 2005 года N 205"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.10.2008 N 445 "О внесении изменений в административный регламент аппарата Губернатора и Правительства Нижегородской области по исполнению государственной функции "Организация работы с обращениями граждан", утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2007 года N 468"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.10.2008 N 444 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 15 февраля 2006 года N 47"

Приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 08.10.2008 N 349 "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 17.10.2008 N 01308-405-349)

Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 08.10.2008 N 12 "Об усилении мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний и элиминации малярии в Нижегородской области"

Приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 08.10.2008 N 01-10/94 "Об утверждении индексов к стоимости работ по монтажу АПС и СО"

Приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 08.10.2008 N 01-10/93 "Об утверждении индексов на электромонтажные работы"

Приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 08.10.2008 N 01-10/92 "Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.10.2008 по делу N А43-12386/2008-20-342 Требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворено, так как факты поставки тепловой энергии энергоснабжающей организацией и ее неоплаты абонентом подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.10.2008 по делу N А43-11846/2008-20-337 В удовлетворении требования о взыскании убытков, понесенных истцом в результате невыполнения ответчиком условий проведения тендера по строительству объекта, отказано, ввиду недоказанности наличия вины ответчика и причинно-следственной связи между действиями ответчика и понесенными истцом убытками.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.10.2008 по делу N А43-10297/2008-21-309 В удовлетворении требования о признании договора купли-продажи автозаправочной станции не соответствующим положениям ФЗ "Об исполнительном производстве", а следовательно, недействительным отказано, так как ни на момент государственной регистрации права собственности продавца, ни на момент совершения оспариваемого договора купли-продажи, ни на момент государственной регистрации перехода права собственности к продавцу автозаправочная станция под арестом не находилась, каких-либо иных установленных законом запретов на ее отчуждение не имелось; факт невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя либо воспрепятствования осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов со стороны ответчиков материалами дела не подтвержден.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.10.2008 N 4653 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2007 N 5320"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.10.2008 N 4641 "Об организации работы по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в городе Нижнем Новгороде"

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.10.2008 N 443 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 18 марта 2008 года N 80"

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.10.2008 N 442 "О признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 26 сентября 2005 года N 245"

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.10.2008 N 441 "О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 - 2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2006 года N 398"

Определение Нижегородского областного суда от 07.10.2008 по делу N 33-6756 Дело по иску о взыскании денежных средств направлено на новое рассмотрение для проверки данных о финансовом положении ответчика.

Определение Нижегородского областного суда от 07.10.2008 по делу N 33-6756 Определение суда о прекращении производства по делу о взыскании денежных средств по договору купли-продажи транспортного средства и по кредитному договору отменено, дело направлено на новое рассмотрение для выяснения причины частичного отказа истца от иска и для установления размер сумм, от взыскания которых истец отказался.

Определение Нижегородского областного суда от 07.10.2008 по делу N 33-6753 Дело о взыскании задолженности по кредитному договору направлено на новое рассмотрение для решения вопроса о надлежащем извещении истца о месте и времени проведения судебного заседания.

Решение Нижегородского областного суда от 26.09.2008 по делу N 3-182/08 О признании недействующими частей 1, 3 статьи 5.5, части 4 статьи 5.5 в части слов "в частях 1 и 3", статьи 6.4, части 2 статьи 6.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области.

Приказ управления делами Губернатора Нижегородской области от 07.10.2008 N 171-ф (ред. от 31.03.2009) "Об утверждении Положения об оплате труда работников хозяйственного управления и управления капитального строительства управления делами Губернатора Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 31.10.2008 N 01356-310-171-ф)

Приказ минздрава Нижегородской области от 07.10.2008 N 1591 "О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 30.11.2007 N 1445-в "О присвоении диапазонов номеров рецептурных бланков"

Приказ управления государственной службы занятости населения Нижегородской области от 07.10.2008 N 154 "Об утверждении Перечня работодателей, которым устанавливается квота, и количества граждан, трудоустраиваемых в счет квоты, на 2009 год"

Приказ минфина Нижегородской области от 06.10.2008 N 62 "О внесении изменений в приказ министерства финансов Нижегородской области от 17.08.2006 N 82 "Об отборе финансовых организаций" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 13.10.2008 N 01305-306-062)

Приказ комитета международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Нижегородской области от 06.10.2008 N 501/12-п "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в комитете международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 10.10.2008 N 01302-501-501/12-п)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4628 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Тропинина, у дома N 9 в Приокском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4627 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2007 N 4222"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4626 "Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2008 N 3422"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4621 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2007 N 2740"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4620 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.02.2006 N 348"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4615 (ред. от 17.08.2010) "Об утверждении примерной формы договора"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4608 "О внесении изменений в постановление главы администрации города от 16.06.2003 N 64"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.10.2008 N 4600 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2003 N 5"

Указ Губернатора Нижегородской области от 06.10.2008 N 45 "О внесении изменений в Порядок награждения Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 5 марта 2005 года N 7, и в Порядок награждения Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области, утвержденный Указом Губернатора Нижегородской области от 22 июня 2007 года N 35"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 440 (ред. от 22.10.2009) "Об утверждении положений по финансовой поддержке агропромышленного комплекса в 2009 году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 439 (ред. от 06.07.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Об оказании финансовой поддержки на улучшение жилищных условий муниципальным образованиям Нижегородской области, участвующим в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Нижегородской области" на 2009 - 2010 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 438 (ред. от 08.05.2009) "О внесении изменений в Порядок награждения Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области и Порядок награждения Дипломом Правительства Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 5 марта 2005 года N 59, и в раздел 11 Регламента Правительства Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 122"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 437 "О признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 10 августа 2004 года N 186"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 436 (ред. от 12.03.2009) "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Нижегородской области на 2009 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 435 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оформление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 1789-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 года N 310-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 1787-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 22 апреля 2008 года N 561-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 1786-р "О выделении средств бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, внедряющим инновационные образовательные программы" (вместе с "Перечнем муниципальных дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области, прошедших процедуру конкурсного отбора муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, в 2008 году")

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 1785-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2008 года N 1495-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.10.2008 N 1782-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 марта 2008 года N 367-р"

Закон Нижегородской области от 06.10.2008 N 137-З "О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "Об изменении категории населенного пункта рабочий поселок Бабино административно-территориального образования рабочий поселок Бабино в муниципальном образовании город Дзержинск Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1224-IV)

Закон Нижегородской области от 06.10.2008 N 136-З "Об изменении категории городского населенного пункта рабочий поселок Ленинская Слобода административно-территориального и муниципального образования рабочий поселок Ленинская Слобода Кстовского района Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1225-IV)

Закон Нижегородской области от 06.10.2008 N 135-З (ред. от 09.03.2010) "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1215-IV) (вместе с "Методикой расчета общего объема дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Нижегородской области и их распределения между городскими округами Нижегородской области", "Методикой расчета субвенций бюджетам муниципальных районов Нижегородской области из областного фонда компенсаций на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя из численности жителей", "Методикой расчета органами местного самоуправления Нижегородской области размера дотаций поселениям из районного фонда финансовой поддержки поселений в части, формируемой за счет субвенций из областного фонда компенсаций", "Методикой расчета и установления дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющих дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений, областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований (городских округов) Нижегородской области и районного фонда финансовой поддержки поселений в части, формируемой за счет субвенций из областного фонда компенсаций", "Методикой расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области", "Методикой расчета дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений в части фондов, формируемых за счет собственных доходов муниципальных районов")

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.10.2008 N 434 (ред. от 11.09.2009) "О государственной поддержке агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2009 году" (вместе с "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на компенсацию части затрат на проведение работ по агролесомелиорации почв в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на компенсацию части затрат на проведение работ по агрохимической мелиорации почв в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области для финансового обеспечения поддержки на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на возмещение части затрат на оплату первоначального взноса при получении сельскохозяйственной техники и оборудования по договору лизинга в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области для финансового обеспечения поддержки племенного животноводства, стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого скота в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области для финансового обеспечения стимулирования развития производства сельскохозяйственной продукции в 2009 году", "Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области для финансового обеспечения поддержки элитного семеноводства в 2009 году")

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.10.2008 N 433 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области"

Приказ управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области от 03.10.2008 N 215 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству на судебных участках мировых судей Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.10.2008 N 1780-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 5 октября 2007 года N 1548-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.10.2008 N 1776-р "О признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Нижегородской области"

Приказ минздрава Нижегородской области от 03.10.2008 N 1563 "О внесении изменений в приказ от 14.12.2007 1492-в "О лекарственном обеспечении больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и тканей"

Приказ минздрава Нижегородской области от 03.10.2008 N 1562 "О внесении изменений в приказ от 17 марта 2008 года N 254 "Об утверждении Перечня аптечных учреждений, осуществляющих отпуск наркотических лекарственных средств отдельным категориям граждан..."

Приказ минздрава Нижегородской области от 03.10.2008 N 1561 "О внесении изменений в приказ от 25 декабря 2007 года N 1551-в "О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета"

Закон Нижегородской области от 03.10.2008 N 134-З (ред. от 04.03.2011) "О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для включения ее в качестве участника областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области" на период 2011 - 2013 годов" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1222-IV)

Закон Нижегородской области от 03.10.2008 N 133-З (ред. от 01.07.2010, с изм. от 21.12.2010) "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1214-IV)

Закон Нижегородской области от 03.10.2008 N 132-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об охране и использовании водных биологических ресурсов в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1183-IV)

Закон Нижегородской области от 03.10.2008 N 131-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О жилищной политике в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1220-IV)

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 02.10.2008 по делу N ТС-44-08 Требование о взыскании задолженности по договору аренды удовлетворено, так как факт ненадлежащего исполнения арендатором обязательства по внесению арендных платежей подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.10.2008 по делу N А43-12138/2008-9-176 Требование об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в связи с неустранением в установленный срок ряда нарушений лицензионных требований и условий, что повлекло за собой приостановление действия лицензии, удовлетворено, так как факты грубого нарушения лицензиатом требований и условий, предусмотренных ФЗ "О лицензировании деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности", подтверждены материалами дела.

Приказ министерства инвестиционной политики Нижегородской области от 02.10.2008 N 71-к "О внесении изменений в приказ министерства инвестиционной политики Нижегородской области от 2 ноября 2006 года N 22 "Об утверждении формы заявки, методических рекомендаций по оформлению заявки" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 31.10.2008 N 01359-307-017-к)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 02.10.2008 N 4575 "О выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории города Нижнего Новгорода"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 432 (ред. от 29.12.2008) "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области на 2009 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 431 "Об утверждении Концепции областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 430 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 6 июля 2007 года N 221"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 429 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 428 (ред. от 14.12.2009) "Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 427 "О плане заседаний Правительства Нижегородской области на IV квартал 2008 года"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 426 (ред. от 27.02.2009) "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 425 "Об установлении нормативов численности специалистов по охране детства муниципального района (городского округа) Нижегородской области"

Решение Нижегородского областного суда от 02.10.2008 по делу N 3-174/08 О признании недействующими статей 2 и 5 Закона Нижегородской области от 02.08.2007 N 88-З "О государственном надзоре в сфере благоустройства на территории Нижегородской области".

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 1773-р (с изм. от 15.01.2009) "Об организации работы по проведению мониторинга и прогнозированию обеспеченности квалифицированными рабочими кадрами отраслей экономики Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 1772-р (с изм. от 05.02.2009) "Об организации работы по развитию государственно-частного партнерства на территории Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 1771-р (ред. от 17.04.2009) "Об организации работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Нижегородской области на 2008 - 2009 годы"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 1762-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2007 года N 1418-р"

Закон Нижегородской области от 02.10.2008 N 130-З (ред. от 24.12.2009) "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2009 год" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1196-IV)

Закон Нижегородской области от 02.10.2008 N 129-З "О внесении изменения в статью 3 Закона Нижегородской области "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги в области спорта и культуры" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1202-IV)

Закон Нижегородской области от 02.10.2008 N 128-З "О внесении изменений в закон Нижегородской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2008 год" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1195-IV)

Закон Нижегородской области от 02.10.2008 N 127-З (ред. от 05.03.2009) "О внесении изменений в статью 1.1 Закона Нижегородской области "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1213-IV)

Закон Нижегородской области от 02.10.2008 N 126-З "О внесении изменений в статьи 6.4 и 6.5.1 кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1219-IV)

Закон Нижегородской области от 02.10.2008 N 125-З (ред. от 25.06.2010) "О реализации на территории Нижегородской области субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области или в муниципальной собственности" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1192-IV)

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 01.10.2008 по делу N ТС-26-08 Требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворено, ввиду доказанности материалами дела фактов поставки тепловой энергии энергоснабжающей организацией и ее неоплаты абонентом.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 01.10.2008 по делу N А43-10381/2008-19-293 В удовлетворении требования об освобождении имущества из-под ареста отказано в связи с истечением срока рассмотрения дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 01.10.2008 N 4568 "Об утверждении проекта межевания территории по улице Композиторская (между домами N 18 и N 22) в Ленинском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 424 (ред. от 11.11.2009) "О Предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на компенсацию части лизингового платежа по договорам лизинга при закупке подвижного состава для пассажирских перевозок"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 423 "О порядке и условиях финансирования за счет средств областного бюджета отдельных мероприятий в сфере экологического образования, воспитания и просвещения"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 422 "Об утверждении Порядка финансирования особо охраняемых природных территорий регионального значения"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 421 (ред. от 02.12.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Управление государственной собственностью Нижегородской области на 2009 - 2011 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 420 "О внесении изменений в областную целевую программу "Совершенствование службы родовспоможения в Нижегородской области" на 2007 - 2009 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 года N 253"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 1753-р (ред. от 22.10.2010) "Об утверждении Порядка расчета затрат на содержание службы заказчика (застройщика), осуществляющего строительный контроль за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, финансируемых в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 1749-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 марта 2002 года N 163-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.10.2008 N 1738-р "О признании инвестиционного проекта Нижегородской области приоритетным"

Приказ управления делами Губернатора Нижегородской области от 01.10.2008 N 168-ф "Об утверждении перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта" государственного учреждения "Редакция киностудии "Летопись" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 07.11.2008 N 01367-310-168-ф)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 124-З "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Нижегородской области "О квотировании рабочих мест" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1193-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 123-З "О внесении изменений в областную межотраслевую целевую программу "Ветераны боевых действий" на 2006 - 2010 годы" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1189-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 122-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об утверждении областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования и здравоохранения Нижегородской области" на 2006 - 2020 годы" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1212-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 121-З "О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1199-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 120-З (ред. от 04.12.2009) "О пчеловодстве" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1198-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 119-З "О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1190-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 118-З "О внесении изменения в статью 9 Закона Нижегородской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1197-IV)

Закон Нижегородской области от 01.10.2008 N 117-З "О внесении изменений в закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2008 год" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1186-IV)

Приказ минпрома Нижегородской области от 01.10.2008 N 102-п (ред. от 06.04.2011) "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 07.10.2008 N 01299-301-102-п)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2008 по делу N А43-5008/2008-29-56 Требования о взыскании задолженности по договору теплоснабжения и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, так как факт оказания услуг по поставке тепловой энергии истцом и факт неоплаты данных услуг ответчиком подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2008 по делу N А43-12116/2008-2-270 В удовлетворении требования о признании недействительным зарегистрированного права собственности на сооружение отказано, в связи с отсутствием в представленном истцом договоре купли-продажи спорного сооружения существенного условия, позволяющего определить предмет договора.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2008 по делу N А43-11295/2008-21-323 Требование о взыскании задолженности по оплате лизинговых платежей и пеней за просрочку указанных платежей удовлетворено, так как факт внесения лизингополучателем платежей в установленные договором сроки не подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2008 по делу N А43-11063/2008-21-313 Требования о взыскании неосновательного обогащения за пользование нежилым помещением, процентов за пользование чужими денежными средствами и о выселении из данного помещения удовлетворены, так как отсутствие в договоре аренды данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды, позволяет считать договор аренды незаключенным.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2008 по делу N А43-10511/2008-39-369 Требование о взыскании задолженности по договору поставки продукции удовлетворено, так как факт оплаты полученной продукции ответчиком не подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.09.2008 по делу N А43-10336/2008-13-298 В удовлетворении требований о признании недействительным договора на юридическое и консультационное обслуживание и о применении последствий недействительности данного договора отказано, так как признание арбитражным судом недействительным решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о назначении на должность директора общества не является основанием для признания спорного договора, подписанного директором, недействительным, если сделка совершена до вступления в силу решения суда.

Приказ УФНС РФ по Нижегородской области от 30.09.2008 N 857@ "Об утверждении форм машиноориентированных бланков бухгалтерской отчетности"

Приказ минфина Нижегородской области от 30.09.2008 N 59 "О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в министерстве финансов Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 22.10.2008 N 01321-306-059)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.09.2008 N 4533 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2003 N 5"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.09.2008 N 4530 "О создании котировочной комиссии по размещению муниципального заказа путем запроса котировок цен на шины с зимним рисунком и диски в сборе (колесо) на автомобили-эвакуаторы КамАЗ 4308 для нужд МУ "Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети и парковок города Нижнего Новгорода"

Определение Нижегородского областного суда от 30.09.2008 по делу N 33-6356 Решение об удовлетворении требования о взыскании суммы недополученной пенсии отменено ввиду признания недействующими положений постановления Совета Министров РФ "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" в части пересмотра размера пенсии без учета времени увеличения месячной стоимости продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, лицам рядового и начальствующего составов.

Определение Нижегородского областного суда от 30.09.2008 по делу N 33-6065/08 Решение суда по делу о компенсации морального вреда, причиненного вследствие незаконного возбуждения уголовного дела в отношении истца, изменено в части уменьшения размера компенсации морального вреда с учетом принципов разумности и справедливости, а также с учетом всех обстоятельств дела и степени тяжести понесенных истцом нравственных страданий.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 30.09.2008 по делу N 33-5871/08 Дело по иску о взыскании страховой выплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение, так как при рассмотрении данного дела суд необоснованно применил положения Закона РФ "О защите прав потребителей", под предмет регулирования которого отношения по имущественному страхованию не подпадают.

Региональный информационный бюллетень N 3(71) "Индексы цен в строительстве (3 квартал 2008 г.)"

Приказ управления делами Губернатора Нижегородской области от 30.09.2008 N 165-ф "Об утверждении перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, государственных учреждений ГУ "ННТВ", ГУ "Благоустройство", ГУ "Автобаза УД", ГУ "ГООХ УДГ НО" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 07.11.2008 N 01366-310-165-ф)

Приказ минздрава Нижегородской области от 30.09.2008 N 1536 "О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 25.12.2007 N 1537-в "О лекарственном обеспечении льготных категорий жителей Нижегородской области при амбулаторном лечении"

Закон Нижегородской области от 30.09.2008 N 116-З (ред. от 04.03.2011) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений" (принят постановлением ЗС НО от 25.09.2008 N 1221-IV)

Обзор судебной практики по уголовным делам президиума Нижегородского областного суда за третий квартал 2008 года (подготовлен президиумом Нижегородского областного суда)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.09.2008 по делу N А43-12549/2008-15-354 Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде невнесенной денежной суммы по договору поставки удовлетворено, так как факт несвоевременной оплаты покупателем переданного ему по договору товара подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.09.2008 по делу N А43-12379/2008-4-335 Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворено, так как факт распространения ответчиком контрафактной продукции, а именно аудиовизуальных произведений, исключительные имущественные авторские права на которые принадлежат истцу, подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.09.2008 по делу N А43-11293/2008-22-65 Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворено, так как факт распространения ответчиком контрафактной продукции, а именно аудиовизуального произведения, исключительные имущественные авторские права на которое принадлежат истцу, подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.09.2008 по делу N А43-10324/2008-19-297 В соответствие с пунктом 22 статьи 19 Закона о рекламе при невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа вправе обратиться в суд или в арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.09.2008 по делу N А43-10300/08/2008-8-309 В удовлетворении требования о взыскании убытков, понесенных в результате некачественно выполненных работ по договору подряда, отказано, так как факты наличия обязательственных отношения между сторонами, а также неисполнения ответчиком подрядных работ материалами дела не доказаны.

Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 29.09.2008 N 95-П "Об утверждении Положения об оплате труда работников административно-хозяйственного отдела и центральной дежурно-диспетчерской службы управления по обеспечению деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 11.11.2008 N 01369-313-095-П)

Приказ департамента здравоохранения г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 553 "Об улучшении организации работы по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в г. Нижнем Новгороде"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 4518 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2008 N 467"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 4513 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Приокском районе, ул. Горная, 5, под строительство объекта в соответствии с видами разрешенного использования, установленными Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде для территориальной зоны Ц-2"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 4510 "О прогнозе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2009 - 2011 годы"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 4509 "О предоставлении грантов главы администрации города Нижнего Новгорода в области образования"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 4508 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2008 N 4331"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.09.2008 N 4506 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2007 N 3013"

Постановление Правительства Нижегородской области от 29.09.2008 N 419 "Об утверждении Положения о поощрении муниципальных образований, организаций агропромышленного комплекса Нижегородской области, их руководителей, специалистов и субъектов малого сельскохозяйственного бизнеса в 2008 году"

Приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 29.09.2008 N 337 "Об утверждении Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, государственных учреждений социальной защиты населения"

Приказ минобразования Нижегородской области от 26.09.2008 N 662 "Об утверждении Перечня должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Образование" государственных образовательных и иных учреждений Нижегородской области, подведомственных министерству образования Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 13.10.2008 N 01304-316-662)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.09.2008 N 4490 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Белинского, Короленко, Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.09.2008 N 4484 (ред. от 17.11.2008) "Об утверждении Порядка назначения и выплаты пособий в 2009 году отдельным категориям граждан, имеющих детей"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.09.2008 N 4483 "О разработке комплексного плана социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на период до 2020 года"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.09.2008 N 4482 "О создании котировочной комиссии по размещению муниципального заказа на проведение запроса котировок цен на компрессор переносной для нужд МУ "Управление по делам ГО и ЧС города Нижнего Новгорода" N ЗК-336.08"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.09.2008 N 4481 "Об установлении тарифов на услуги муниципального предприятия города Нижнего Новгорода "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2008 N 418 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 12 июля 2007 года N 227"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2008 N 417 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 августа 2007 года N 314"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2008 N 416 "О внесении изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива для отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2004 года N 297"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2008 N 415 "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению чистой питьевой водой образовательных и иных социально значимых бюджетных учреждений Нижегородской области на 2009 - 2011 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.09.2008 N 414 (ред. от 04.12.2009) "О финансовой поддержке общественных объединений и религиозных организаций"

Приказ министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 26.09.2008 N 377 л/с (ред. от 26.11.2009) "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими министерства" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 03.10.2008 N 01297-311-377 л/с)

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 26.09.2008 N 1721-р (ред. от 04.12.2008) "О проведении областного межведомственного конкурса "Нижегородская семья - 2008"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.09.2008 по делу N А43-12542/2008-25-326 Требование о взыскании убытков, понесенных в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подряда, удовлетворено, ввиду доказанности вины ответчика материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.09.2008 по делу N А43-10852/2008-29-111 Исковое требование о взыскании страхового возмещения удовлетворено, так как факт наступления страхового случая и размер ущерба подтверждены материалами дела.

Приказ комитета госветнадзора Нижегородской области от 25.09.2008 N 763 "Об утверждении перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Ветеринарная деятельность", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных государственных учреждений" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01326-502-763)

Приказ минобразования Нижегородской области от 25.09.2008 N 658 (с изм. от 11.02.2009) "О льготном прохождении аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в 2008 - 2009 учебном году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.09.2008 N 413 (ред. от 28.11.2008) "Об утверждении административного регламента комитета информационных технологий и связи Нижегородской области по предоставлению государственной услуги "Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции комитета информационных технологий и связи Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.09.2008 N 412 (ред. от 21.09.2010) "Об утверждении административного регламента министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области по предоставлению государственной услуги "Рассмотрение обращений граждан"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.09.2008 N 411 (ред. от 29.10.2009) "Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области для финансового обеспечения стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в 2009 году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.09.2008 N 410 "О внесении изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 11 апреля 2002 года N 67"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.09.2008 N 409 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 16 августа 2006 года N 261"

Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 25.09.2008 N 31-к "Об утверждении общих квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 01.10.2008 N 01292-518-031-к)

Приказ минздрава Нижегородской области от 25.09.2008 N 1496 "О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 30.11.2007 N 1445-в "О присвоении диапазонов номеров рецептурных бланков"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1227-IV "О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Нижегородской области на 2008 год"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1226-IV "О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1225-IV "О принятии закона Нижегородской области "Об изменении категории городского населенного пункта рабочий поселок Ленинская Слобода административно-территориального и муниципального образования рабочий поселок Ленинская Слобода Кстовского района Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1224-IV "О принятии Закона Нижегородской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "Об изменении категории населенного пункта рабочий поселок Бабино административно-территориального образования рабочий поселок Бабино в муниципальном образовании город Дзержинск Нижегородской области" и признании утратившими силу пунктов 3 и 4 постановления Законодательного Собрания области от 6 декабря 2005 года N 1768-III"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1223-IV "О плане нормотворческой деятельности Законодательного Собрания области на IV квартал 2008 года"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1214-IV "О принятии Закона Нижегородской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1211-IV "О признании утратившими силу отдельных постановлений Законодательного Собрания области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1210-IV "О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания области "О составах комитетов Законодательного Собрания Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1208-IV "О внесении изменений в Примерную программу нормотворческой деятельности Законодательного Собрания области на 2008 год"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1204-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1203-IV "О присвоении почетного звания Нижегородской области "Лауреат премии Минина и Пожарского"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1199-IV "О принятии Закона Нижегородской области "О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1191-IV (ред. от 29.10.2009) "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Нижегородской области на 2009 год"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1188-IV "О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 2009 год и на период до 2011 года"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 25.09.2008 N 1182-IV "О присвоении почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.09.2008 по делу N А43-12156/2008-2-324 В удовлетворении требования о признании права собственности на объект недвижимости отказано, в связи с отсутствием у ответчика права распоряжаться спорным имуществом, не принадлежавшим ему на праве хозяйственного ведения, а также права на передачу данного имущества на основании договора купли-продажи.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.09.2008 по делу N А43-11861/2008-4-321 Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав удовлетворено, так как факт незаконного использования ответчиком аудиовизуальных произведений, исключительные имущественные авторские права на которые принадлежат истцу, подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.09.2008 по делу N А43-10851/2008-22-40 Требование о возмещении материального вреда, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, удовлетворено, так как наличие вины ответчика подтверждено материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.09.2008 по делу N А43-10570/2008-20-299 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки тепловой энергии удовлетворено, так как факты поставки энергии истцом и неоплаты ее стоимости ответчиком подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.09.2008 по делу N А43-10509/2008-19-294 В удовлетворении требования о признании недействительным договора цессии отказано, ввиду отсутствия в материалах дела доказательств заключения данного договора не в соответствии с датой, обозначенной в его тексте.

Приказ министерства поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области от 24.09.2008 N 91 "Об утверждении Перечня должностей, относимых к основному персоналу государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 18.11.2008 N 01385-303-091)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 4452 "О проведении смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и молодежью по месту жительства и учебы"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 4444 "О закреплении прилегающих территорий"

Указ Губернатора Нижегородской области от 24.09.2008 N 43 "Об утверждении плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Нижегородской области"

Указ Губернатора Нижегородской области от 24.09.2008 N 42 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 4 августа 2004 года N 57"

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2008 N 408 "О внесении изменений во Временное положение о проведении в 2008 году отбора пилотных проектов освоения территорий малоэтажного строительства в Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 336"

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2008 N 407 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 2 февраля 2007 года N 37"

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2008 N 406 (ред. от 24.12.2009) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2009 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2008 N 405 (ред. от 25.11.2010) "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Нижегородской области на 2008 - 2010 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2008 N 404 (ред. от 29.11.2010) "Об утверждении Положения о порядке формирования, распределения и использования субсидий, предоставляемых государственным предприятиям, муниципальным предприятиям и транспортным предприятиям иной формы собственности Нижегородской области на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов"

Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 18 "О внесении изменений в решение Городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 N 28 "Об образовании постоянных комиссий Городской Думы города Нижнего Новгорода четвертого созыва"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 24.09.2008 N 1703-р "Об отмене распоряжения Правительства Нижегородской области от 7 мая 2007 года N 584-р"

Решение Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 17 "О плане работы Городской Думы города Нижнего Новгорода на IV квартал 2008 года"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 156 "О согласовании кандидатуры на должность заместителя главы администрации города, главы администрации Канавинского района"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 155 "О согласовании кандидатуры на должность заместителя главы администрации города по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления, вице-мэра"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 154 "О внесении изменения в Правила пользования водоотводящими объектами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 N 104"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 153 "Об отмене пункта 3.11 постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2007 N 51 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 152 "О внесении изменений в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 к постановлению Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2006 N 12 "Об образовании административных комиссий"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 151 "О внесении изменений в приложения 1, 3, 5, 6, 9, утвержденные постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2008 N 17 "Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 148 (ред. от 14.07.2010) "Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, передаваемого в муниципальную собственность Краснобаковского района Нижегородской области"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 147 "Об утверждении Перечня имущества, находящегося в ведении федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия", передаваемого в муниципальную собственность"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 146 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 N 57 "Об утверждении Перечня объектов нежилого фонда муниципальной собственности, подлежащих передаче в федеральную собственность"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 145 "О внесении изменений в постановление Городской Думы от 17.10.2007 N 98 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2008 год"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 143 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 142 "О внесении изменений в Правила размещения объектов наружной рекламы и информации в городе Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2006 N 46"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 141 (ред. от 22.04.2009) "О структуре администрации города Нижнего Новгорода"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 140 (ред. от 22.07.2009) "Об утверждении дополнительной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Нижнего Новгорода на 2008 - 2009 годы"

Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 24.09.2008 N 1395-р "О признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Нижегородской области"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 139 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 N 40 "Об утверждении Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Нижнего Новгорода на 2008 год" (вместе с "Перечнем многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Нижегородской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов")

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 138 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 N 113 "Об утверждении Муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Нижнего Новгорода на 2008 - 2011 годы"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 137 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.04.2007 N 33 "Об утверждении городской программы "Молодежь Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011 годы"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 136 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.06.2004 N 35 "О Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 135 "О внесении изменений в Положение о порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.02.2006 N 8"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 134 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 N 50 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 132 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 N 4 "Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 131 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2006 N 61 "Об утверждении городской целевой программы "Молодая семья" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы"

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 24.09.2008 N 130 "О внесении изменений в постановление Городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 N 97 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2008 год" (вместе с "Перечнем главных администраторов доходов бюджета города Нижнего Новгорода - органы местного самоуправления", "Программой муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2008 год", "Программой муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода на 2008 год", "Перечнем долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Нижнего Новгорода на 2008 год")

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 23.09.2008 по делу N А43-11027/2008-22-41 Требование о взыскании компенсации за нарушение имущественных авторских прав удовлетворено, так как факт распространения ответчиком контрафактной продукции, содержащей произведения, исключительные имущественные права на которые принадлежат истцу, подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 23.09.2008 по делу N А43-10508/2008-13-299 Требование о ликвидации общества с ограниченной ответственностью удовлетворено, так как в случае, если стоимость чистых активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 23.09.2008 по делу N А43-10482/2008-34-266 Требование о передаче технической документации и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, удовлетворено в части обязания домоуправляющей компании передать истцу акты о приемке результатов работ по ремонту общего имущества и акты проверки дома на соответствие его конструкций требованиям пожарной безопасности. В остальной части иска отказано, так как собственники помещений не вправе требовать от управляющей организации любую документацию, которая, с их точки зрения, связана с управлением многоквартирным домом.

Приказ минстроя Нижегородской области от 23.09.2008 N 61 "О признании утратившим силу приказа министерства строительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года N 11" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 01.10.2008 N 01293-312-061)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 23.09.2008 N 4423 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 18.12.2006 N 4418"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 23.09.2008 N 4421 "Об отмене постановлений главы администрации города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 23.09.2008 N 4420 "О проведении открытого конкурса на право управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода"

Указ Губернатора Нижегородской области от 23.09.2008 N 41 (ред. от 13.01.2009) "О призыве на военную службу граждан призывных возрастов осенью 2008 года" (вместе с "Порядком работы областной призывной комиссии", "Порядком и сроками привлечения недостающих врачей-специалистов в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных районов и городских округов области для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2008 года")

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 403 (ред. от 09.04.2009) "О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 402 (ред. от 29.10.2010) "Об утверждении административного регламента министерства социальной политики Нижегородской области по предоставлению государственной услуги "Зачисление на социальное обслуживание отдельных категорий населения в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 401 "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2008 года"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 400 "О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 399 "Об утверждении областной целевой программы "Совершенствование наркологической медицинской помощи в Нижегородской области на 2009 - 2011 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 398 "О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на 2009 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 397 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2008 года N 187"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 396 "О внесении изменения в Положение о министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 26 сентября 2005 года N 237"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 395 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 9 января 2008 года N 1"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 394 "О признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 20 июля 2006 года N 234"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 393 "О внесении изменений в предельные (максимальные) цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года N 66"

Постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 392 "О внесении изменений в постановление Администрации Нижегородской области от 5 июня 2001 года N 136"

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6322/08 Дело о взыскании суммы недополученной пенсии направлено на новое рассмотрение, для решения вопроса о надлежащем извещении истца о месте и времени проведения судебного заседания.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6265/2008 Требование о взыскании долга по договору займа удовлетворено правомерно, так как факт получения заемных средств и факт отсутствия доказательств их возврата подтверждены материалами дела. В удовлетворении встречного требования о признании договора займа недействительным (ничтожным) в силу его притворности отказано правомерно, так как доказательств, с достоверностью свидетельствующих о безденежности договора, ответчиком не представлено.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6237/08 Требования о признании права на приватизацию жилого помещения и о признании права собственности на него удовлетворены правомерно, так как в соответствии со ст. 18 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" переход государственных и муниципальных предприятий в иную форму собственности либо их ликвидация не влияют на жилищные права граждан, проживающих в домах таких предприятий и учреждений, в том числе на право бесплатной приватизации жилья.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6212 В удовлетворении требования о признании права собственности на ценные бумаги и на дивиденды отказано правомерно, так как истица не является ни наследником умершего, ни его нетрудоспособным иждивенцем, что подтверждается материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6206/2008 В удовлетворении требования о признании неправомерным отказа Управления Пенсионного фонда РФ во включении периода обучения в общий трудовой стаж отказано правомерно, так как тот факт, что истица была уволена с предприятия в связи с поступлением на учебу, а не в связи с направлением ее, как работающего на предприятии лица, на обучение в вуз, подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6199 Требования о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением и о прекращении права собственности на жилое помещение, являющееся предметом договора, удовлетворены правомерно, ввиду существенного нарушения ответчиком условий данного договора.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6197 Требование о компенсации морального вреда, причиненного истице вследствие наезда грузового поезда на ее сына, удовлетворено правомерно, так как моральный вред подлежит компенсации независимо от наличия или отсутствия вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6194/08 Требования о признании права на приватизацию жилого помещения и о признании права собственности на него удовлетворены правомерно, так как в соответствии со ст. 18 Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" переход государственных и муниципальных предприятий в иную форму собственности либо их ликвидация не влияют на жилищные права граждан, проживающих в домах таких предприятий и учреждений, в том числе и на право на бесплатную приватизацию жилья.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6192 Требования о компенсации морального вреда, причиненного истице вследствие гибели ее малолетнего сына, а также о компенсации расходов на погребение удовлетворены частично, так как тот подтвержденный материалами дела факт, что ребенок находился на железнодорожных путях один, свидетельствует об отсутствии должного контроля за его действиями со стороны взрослых.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6184 В удовлетворении требования о взыскании денежной суммы в порядке регресса отказано правомерно, так как наличие заключенного между истцом и ответчиком договора и вытекающих из него обязательств вследствие причинения вреда не подтверждено материалами дела; кредит был выплачен по обязательствам, возникшим между банком и истцом в связи с получением последним кредита.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6179 Требование о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено правомерно, так как факт причинения вреда здоровью истца в результате нападения на него собаки, принадлежавшей ответчику, подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6172 В удовлетворении требований о признании права собственности на квартиру, об установлении факта нахождения на иждивении и о признании недействительным завещания отказано правомерно, так как тот факт, что между истицей и ее умершим супругом было заключено соглашение о приобретении спорной квартиры в общую собственность, материалами дела не подтвержден. Истицей также не доказан тот факт, что завещание, составленное ее супругом в пользу ответчицы, является мнимой сделкой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6157 Требование о признании недействительным договора поручительства удовлетворено правомерно, так как тот факт, что спорный договор был подписан неизвестным истцу лицом с использованием образца подписи действительного поручителя, подтвержден материалами дела.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6156 В удовлетворении требований о признании незаконным отказа городской администрации в согласовании переустройства и перепланировки квартиры и о сохранении квартиры в перепланированном состоянии отказано правомерно, так как согласно ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а прорубание дверных проемов в несущей стене, находящейся в общей долевой собственности, является распоряжением таким имуществом. Факт самовольного возведения истицей крыльца (пристроя) на земельном участке, правом собственности на который она не обладала, подтвержден материалами дела.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6139 Требование о признании незаконным отказа регионального отделения Фонда социального страхования РФ в оплате лечения удовлетворено правомерно, так как факт получения истицей производственной травмы при исполнении трудовых обязанностей подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6136/08 Требование об установлении факта нахождения на иждивении удовлетворено правомерно, так как в соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" дети умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет признаются нетрудоспособными.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6134 В удовлетворении требований об обязании заключить договор о поставке воды хозпитьевого качества и о компенсации морального вреда отказано правомерно, так как истец не представил доказательств того, что действиями ответчика ему были причинены физические или нравственные страдания и что получение им инвалидности было вызвано употреблением некачественной воды, поставляемой ответчиком.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6133 Решение суда по делу о возмещении материального ущерба и о компенсации морального вреда изменено в части взыскания материального ущерба, так как в случае прекращения производства по делу расходы на оплату труда адвоката, участвовавшего в производстве по делу частного обвинения в качестве защитника, статьей 131 УПК РФ к процессуальным издержкам не отнесены и в силу статьи 15 ГК РФ подлежат взысканию в пользу истца.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6132 В удовлетворении требования о взыскании задолженности по оплате сверхурочной работы с учетом индексации отказано правомерно, так как тот факт, что в спорные периоды истец работал сверх установленного времени, материалами дела не подтвержден.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6130 Решение суда по делу о взыскании причиненного работодателю материального ущерба изменено в части снижения размера подлежащего взысканию ущерба с учетом степени и формы вины работника, а также его материального положения.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6126 Требования о взыскании материального ущерба, причиненного вследствие пролития квартиры истца, и о компенсации морального вреда удовлетворены правомерно, так как факт наличия вины ответчика в причинении ущерба истцу подтвержден материалами дела. В удовлетворении требования о взыскании компенсации материального и морального ущерба с жилищно-эксплуатационной организации отказано правомерно, так как причиной пролития явилось несанкционированное переоборудование приборов отопления в квартире истца.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6106 Требование о компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к административной ответственности и незаконным применением в качестве меры пресечения подписки о невыезде, удовлетворено правомерно, так как согласно положениям ст. 21, 53 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6105/08 Требование о взыскании денежной компенсации за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск удовлетворено правомерно, так как факт наличия у истца гарантированного федеральным законодательством, а именно положениями ч. 5 ст. 14 ФЗ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", права на предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-6101/08 Требование о взыскании излишне выплаченной суммы пенсии удовлетворено правомерно, так как со стороны ответчицы имело место злоупотребление правом в части необоснованного получения пенсии в период, когда ее выплата подлежала приостановлению.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5918/08 Дело по иску об устранении источника повышенной опасности путем его демонтажа и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение, так как данное дело было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5912 Требования о взыскании переплаты по договору строительного подряда и о взыскании неустойки за несвоевременную передачу квартиры удовлетворены правомерно, так как факт нарушения истцом принятых на себя обязательств по указанному договору подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5911 Решение суда по иску о взыскании страхового возмещения изменено в части отказа в удовлетворении требования о компенсации морального вреда, так как, удовлетворяя требование истца в этой части, суд необоснованно применил положения Закона РФ "О защите прав потребителей", под предмет регулирования которого отношения по имущественному страхованию не подпадают.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5908/2008 Дело по иску о перерасчете размера пенсии и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для перерасчета размера пенсии, начисленной истцу за указанный им период исходя из расчетного размера пенсии, предусмотренного нормами Закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5902/08 Требования о признании права на приватизацию жилого помещения и о признании права собственности в порядке приватизации на данное помещение удовлетворены правомерно, так как переход государственных и муниципальных предприятий в иную форму собственности не влияет на жилищные права граждан, проживающих в домах таких предприятий и учреждений, в том числе и на право бесплатной приватизации жилья.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5776/08 Дело по исковым требованиям о сохранении жилого помещения в перепланированном и переустроенном виде и о признании права собственности на данное жилое помещение направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, объектом реконструкции чего является возведенная истицей на кровле дома веранда - реконструкции жилого дома или жилого помещения, принадлежащего ей на праве собственности, а также для привлечения к участию в деле всех собственников жилых помещений в данном многоквартирном доме в целях получения их согласия на реконструкцию принадлежащего истице жилого помещения.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5730/08 Требование о возмещении вреда, причиненного здоровью, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что причинение тяжкого вреда здоровью ответчика при выполнении им строительных работ вызвано несоблюдением работодателем мер безопасности.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5531 Требования о признании незаконным отказа в приватизации жилого помещения и об обязании заключить договор приватизации удовлетворены правомерно, так как жилое помещение было предоставлено истцам до создания жилого фонда социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов и до отнесения данного дома к указанному жилищному фонду, что подтверждается материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-5353 В удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение авторских прав отказано правомерно, так как согласно нормам действующего законодательства в области защиты авторских прав нарушителем авторских и смежных прав является лицо, осуществляющее или организующее публичное исполнение произведений; районная администрация не является субъектом правонарушения в области авторских прав, так как материалами дела подтверждено, что она не являлась лицом, организовавшим публичное исполнение данных произведений.

Определение Нижегородского областного суда от 23.09.2008 по делу N 33-4665 В удовлетворении требований о взыскании двукратной цены поврежденного автомобиля и о компенсации морального вреда отказано правомерно, так как наличие права собственности на спорный автомобиль как у истца, так и у ответчика не подтверждено материалами дела; факт принятия третьим лицом транспортного средства на ремонт подтверждается распиской данного лица, но этот факт не является доказательством того, что между данными лицами был заключен договор на выполнение работ.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 1658-р (ред. от 13.11.2008) "О выделении средств по областной целевой программе "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 2010 годы"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.09.2008 N 1657-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2005 года N 975-р"

Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 23.09.2008 N 1391-р "О внесении изменения в Положение об экспертно-аналитическом совете по проблемам социально-экономического и общественно-политического развития при Губернаторе Нижегородской области, утвержденное распоряжением Губернатора Нижегородской области от 21 декабря 2007 года N 1773-р"

Приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области от 23.09.2008 N 137 "Об утверждении квалификационных требований" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 29.09.2008 N 01291-514-137)

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 22.09.2008 по делу N ТС-42-08 Требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворено частично, так как факт ненадлежащего исполнения абонентом обязательства по оплате полученной энергии подтвержден материалами дела.

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 22.09.2008 по делу N ТС-27-08 Требование о взыскании долга по договору энергоснабжения удовлетворено, так как факт подачи тепловой энергии в спорный период и факт неоплаты абонентом долга за отпущенную ему тепловую энергию подтверждены материалами дела.

Приказ комархива Нижегородской области от 22.09.2008 N 68 "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 01.10.2008 N 01294-503-068)

Приказ минобразования Нижегородской области от 22.09.2008 N 651 (ред. от 07.10.2009) "О порядке проведения государственной аккредитации образовательных учреждений в 2008 - 2009 учебном году" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 07.10.2008 N 01301-316-651)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 22.09.2008 N 4413 "О начале отопительного сезона 2008 - 2009 гг."

Решение РСТ Нижегородской области от 22.09.2008 N 20/3 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 29.09.2008 N 01290-516-020/3)

Решение РСТ Нижегородской области от 22.09.2008 N 20/2 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Агентство недвижимости "Виктория", г. Нижний Новгород, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 29.09.2008 N 01289-516-020/2)

Решение РСТ Нижегородской области от 22.09.2008 N 20/1 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным образовательным учреждением "Шутиловская средняя общеобразовательная школа", с. Шутилово Первомайского района Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 29.09.2008 N 01288-516-020/1)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.09.2008 N 4398 "Об установлении тарифов для ОАО "Нижегородский машиностроительный завод"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.09.2008 N 4388 "Об отмене нормативных актов"

Решение РСТ Нижегородской области от 19.09.2008 N 19/1 "О внесении изменений в решения региональной службы по тарифам Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 26.09.2008 N 01287-516-019/1)

Приказ управления государственной службы занятости населения Нижегородской области от 19.09.2008 N 145 "Об утверждении Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Предоставление услуг по трудоустройству", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов директоров ГУ ЦЗН районов (городов)" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 22.10.2008 N 01322-523-145)

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 18.09.2008 по делу N ТС-35-08 Требование о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворено, так как факт ненадлежащего исполнения покупателем обязательства по оплате товара подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.09.2008 по делу N А43-12136/2008-10-263 Требование об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности удовлетворено, так как предписание об устранении выявленных нарушений не было исполнено в установленный срок.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.09.2008 N 4373 (ред. от 13.10.2009) "О разрешении ОАО "ДСК-2" разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.09.2008 N 4362 "О внесении изменений в постановление главы администрации города от 23.07.2007 N 3240"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.09.2008 N 4357 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 N 718"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.09.2008 N 4356 "Об отмене распоряжения главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.1999 N 1209-р"

Постановление Правительства Нижегородской области от 18.09.2008 N 391 (ред. от 27.05.2009) "О тарифах на проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярного сообщения"

Решение Нижегородского областного суда от 18.09.2008 по делу N 3-183/08 О признании недействующими отдельных положений частей 2, 3, 4 статьи 6 Закона Нижегородской области от 05.11.1999 N 72-З "О мировых судьях Нижегородской области".

Решение РСТ Нижегородской области от 18.09.2008 N 18/2 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Красные Баки, р.п. Красные Баки Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 24.09.2008 N 01286-516-018/2)

Решение РСТ Нижегородской области от 18.09.2008 N 18/1 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО "Теплояр", г. Кулебаки Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 24.09.2008 N 01285-516-018/1)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 17.09.2008 по делу N А43-11538/2008-6-259 Требование о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено в части начисления налога на прибыль, НДС и штрафных санкций по указанным налогам, так как факт отсутствия реальных хозяйственных отношений между истцом и его контрагентами по договорам купли-продажи товаров, затраты на приобретение которых были включены истцом в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, не подтвержден материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4353 "О заключении концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для переработки бытовых отходов на территории города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4351 "О повышении устойчивости функционирования организаций города Нижнего Новгорода в условиях чрезвычайных ситуаций"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4337 (ред. от 21.10.2009) "О разрешении ЗАО "ДК-ИНВЕСТ" разработки проекта планировки и межевания территории по проспекту Гагарина (у Дворца спорта) в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4336 "О разрешении ООО "ВЕКТОР" разработки проекта межевания территории по улице Артельная в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4331 (ред. от 04.12.2008) "Об утверждении среднесрочного финансового плана города Нижнего Новгорода на 2009 - 2011 годы"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4330 "О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, проспект Молодежный, дом 76, под строительство объекта в соответствии с видами разрешенного использования, установленными Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде для территориальной зоны Ц-2"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4329 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул. Красноуральская (N 1а по ул. Спутника по ГП), под строительство жилого дома"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4328 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул. Красноуральская (N 1б по ул. Спутника по ГП), под строительство жилого дома"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 17.09.2008 N 4323 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2008 N 3641"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.09.2008 N 1656-р "О внесении изменений в состав межведомственной комиссии при Правительстве Нижегородской области по координации противодействия распространению ВИЧ/СПИДа, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2007 года N 408-р"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 16.09.2008 N 4293 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 16.09.2008 N 4292 (ред. от 09.03.2010) "Об утверждении Порядка исчисления среднемесячного заработка, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 16.09.2008 N 4289 "Об утверждении проекта границ земельного участка, выбираемого для строительства административно-торгового здания с подземной парковкой на пл. Комсомольская, напротив дома N 2, в Ленинском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 390 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 30 июля 2007 года N 261"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 389 (ред. от 24.09.2010) "О компенсационных выплатах донорам"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 388 "О признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 20 июля 2004 года N 174"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 387 "О внесении изменения в административный регламент государственной жилищной инспекции Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 3 декабря 2007 года N 443"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 386 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2004 года N 288"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 385 (ред. от 12.03.2009) "Об утверждении Порядка ведения реестра недобросовестных застройщиков Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 384 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года N 296"

Постановление Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 383 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие сети дорог и благоустройство в границах муниципальных образований Нижегородской области на 2009 год"

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6213 Требования регистратора представить свидетельство о годности к плаванию, классификационное свидетельство и согласовать название судна не могут быть признаны законными в отношении судна, которое на момент его регистрации не было введено в эксплуатацию, в связи с чем назначение, тип, класс и район плавания судна не были установлены.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6049/2008 В удовлетворении требований о возмещении материального ущерба и о взыскании компенсации морального вреда, полученного в результате фальсификации сведений в амбулаторной карте об отказе от получения льготных лекарственных препаратов отказано правомерно, поскольку факт нарушения действующего порядка назначения лекарств и совершения ответчиками противоправных действий не доказан.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6027/2008 В удовлетворении требования о признании недействительными сведений, изложенных в постановлениях органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела, отказано правомерно, так как оспариваемые постановления являются ненормативными актами органа внутренних дел, принятыми в рамках полномочий данного органа, а следовательно, данные сведения не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 ГК РФ. Сведения о состоянии здоровья не могут умалять достоинство гражданина, следовательно, не могут признаваться порочащими.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6016 В удовлетворении требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности отказано правомерно, так как мнимый характер спорной сделки истцом не доказан.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6015/08 Требования о взыскании задолженности по уплате кредита и об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены правомерно, так как в случае незаконного отчуждения залогодателем заложенного имущества третьим лицам, а также неисполнения обеспеченного залогом обязательства залогодержатель вправе обратить взыскание на предмет залога.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6013 В удовлетворении требования истца о признании его членом семьи нанимателя отказано правомерно, так как доказательств, подтверждающих факты постоянного совместного проживания истца с нанимателем и ведения с ним общего хозяйства, в материалы дела не представлено.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6012 Дело по спору, возникшему из правоотношений по имущественному страхованию, правомерно передано в суд по месту нахождения ответчика, поскольку на указанные правоотношения не распространяется действие Закона РФ "О защите прав потребителей".

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6009 Требование о взыскании задолженности по уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как факты недостоверного заявления ответчиком о цели ввоза транспортных средств на территорию Российской Федерации и незаконного декларирования их как товаров, предназначенных для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, подтверждается материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6007/08 Требование о назначении досрочной трудовой пенсии по старости удовлетворено правомерно, ввиду занятия истцом должности газоэлектросварщика, осуществляющего работу с ручной дуговой сваркой полный рабочий день, которая по списку N 2 постановления Кабинета Министров СССР "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение" дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-6006 В удовлетворении требований о расторжении договора ренты и о признании государственной регистрации права на недвижимое имущество недействительной отказано правомерно, так как отсутствие в договоре условия о необходимости ухода за истцом не является основанием для расторжения договора ренты, предусмотренным статьей 599 ГК РФ.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5991/08 Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законом судебный порядок.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5971 Требования о возмещении материального ущерба, сумм упущенной выгоды и о денежной компенсации морального вреда удовлетворены правомерно, так как факт ненадлежащего обслуживания и обрыва электролинии находится в причинно-следственной связи между с наступившими последствиями в виде падежа коровы истца.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5964 Суд правомерно вынес определение о назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы с целью разрешения вопросов о наличии у ответчика психического заболевания, а также о наличии у него способности понимать значение своих действий и руководить ими.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5933/08 Требование о взыскании убытков, понесенных в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворено правомерно, так как факт наступления страхового случая и размер убытков подтверждены материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5889 В удовлетворении требований о признании незаконным отказа в приватизации жилого помещения и об обязании заключить договор приватизации отказано правомерно, так как на дату принятия решения о предоставлении квартиры истцу она была включена в муниципальный жилищный фонд социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов, следовательно, данная квартира не могла быть приватизирована.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5877/08 В удовлетворении требования о признании незаконными действий прокурора области отказано правомерно, так как в соответствии со ст. 123 УПК РФ, действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5768 Дело по иску о возмещении ущерба, о компенсации морального вреда, о ликвидации пасеки, об устранении препятствий в пользовании садовым участком и об обязании перенесения пасеки за пределы садового участка направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, имеет ли ответчик право на содержание пчелиной пасеки на принадлежащем ему садовом участке.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5757 В удовлетворении требований о восстановлении в должности заведующего отделением участковой больницы, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и о компенсации морального вреда отказано правомерно, так как в статье 288 Трудового кодекса РФ установлены дополнительные основания прекращения трудового договора с совместителями: в случае, если на рабочее место, занимаемое совместителем, принимается работник, для которого это место работы является основным, работодатель вправе уволить совместителя.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5443/2008 Требования о признании ордера на жилое помещение недействительным, о признании права собственности на жилую комнату, о признании ничтожными договора о безвозмездной передаче жилья в собственность и договора купли-продажи доли квартиры, а также о применении последствий недействительности ничтожной сделки, выселении из квартиры и снятии с регистрационного учета удовлетворены правомерно, так как ордер на право занятия жилой комнаты был выдан ответчиком неправомерно, поскольку спорное помещение на момент выдачи ордера ему не принадлежало; все последующие сделки, в том числе по приватизации и последующей продаже спорной жилой комнаты в общую долевую собственность, являются ничтожными.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5433 Требование о защите прав потребителей удовлетворено правомерно, так как факты ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства по договору подряда, а также нарушения им сроков исполнения данного обязательства подтверждены материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5366/08 Решение суда об отказе в удовлетворении требований о признании недействительным приказа о лишении надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы и о взыскании указанной надбавки в размере 120 процентов должностного оклада отменено, дело направлено на новое рассмотрение для исследования вопросов о том, не изменились ли характер и режим службы, место жительства и место службы истца, что могло повлиять на изменение размера ежемесячной надбавки к заработной плате.

Определение Нижегородского областного суда от 16.09.2008 по делу N 33-5194/2008 Требование о взыскании процентов по договору займа удовлетворено правомерно, так как факт погашения в полном объеме долга по процентам за пользование заемными денежными средствами не подтвержден материалами дела.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 1643-р "О проведении Декады пожилых людей на территории Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 1642-р "О признании утратившим силу распоряжения Правительства Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 1295-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 1641-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2007 года N 522-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 1629-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 августа 2008 года N 1359-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.09.2008 N 1628-р "О проведении конкурса на лучший дизайн и полиграфическое исполнение районных (городских) газет Нижегородской области"

Приказ минздрава Нижегородской области от 16.09.2008 N 1421 "Об экспертном совете по медицинской технике"

Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 16.09.2008 N 1352-р (ред. от 31.05.2011) "О конкурсной комиссии государственно-правового департамента Нижегородской области"

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 15.09.2008 по делу N ТС-39-08 Требование о взыскании долга по договору поставки удовлетворено, так как факт ненадлежащего исполнения покупателем обязательства по оплате полученного товара подтвержден материалами дела.

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 15.09.2008 по делу N ТС-32-08 Требование о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворено, так как наличие данной задолженности подтверждено материалами дела.

Приказ комархива Нижегородской области от 15.09.2008 N 67 "Об утверждении Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных учреждений" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 10.10.2008 N 01303-503-067)

Приказ министерства инвестиционной политики Нижегородской области от 15.09.2008 N 65-к "Об утверждении общих квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в министерстве инвестиционной политики Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 07.10.2008 N 01298-307-065-к)

Приказ минобразования Нижегородской области от 15.09.2008 N 633 "О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими министерства образования Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 01.10.2008 N 01295-316-633)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.09.2008 N 4258 (ред. от 09.03.2010) "Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.09.2008 N 4245 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, переулок Рессорный, Героя Давыдова в Московском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.09.2008 N 4244 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Орджоникидзе в Московском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.09.2008 N 4243 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели в Московском районе"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2008 N 382 (ред. от 19.05.2009) "Об утверждении областной целевой программы "Пожарная безопасность учреждений культуры Нижегородской области на 2009 - 2011 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2008 N 381 "О внесении изменений в областную целевую Программу "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области в 2007 - 2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 года N 88"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2008 N 380 "О приостановлении действия постановления Правительства Нижегородской области от 11 мая 2007 года N 155"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.09.2008 N 379 "О приостановлении действия постановления Правительства Нижегородской области от 10 октября 2007 года N 374"

Указ Губернатора Нижегородской области от 15.09.2008 N 37 (ред. от 18.11.2009) "Об утверждении порядка награждения Почетным знаком "Родительская слава"

Приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 15.09.2008 N 01-10/87 "Об утверждении индексов к ТЕР-2001 на 3 квартал 2008 года"

Приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 15.09.2008 N 01-10/86 "Об утверждении сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции на 3 квартал 2008 год"

Приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 15.09.2008 N 01-10/85 "Об утверждении сборника сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов на 3 квартал 2008 года"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.09.2008 по делу N А43-10471/2008-46-42 Требование о взыскании расходов по гарантийному ремонту автомобилей удовлетворено, так как факт обнаружения в поставленной ответчиком продукции (комплектующих изделиях автомобилей марки "ГАЗ") скрытых дефектов, выявленных в течение гарантийного периода эксплуатации изготовленных автомобилей, подтвержден материалами дела.

Приказ минобразования Нижегородской области от 12.09.2008 N 625 "Об утверждении победителей областного конкурса муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

Приказ комприроды Нижегородской области от 12.09.2008 N 260 "Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими комитета" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 22.09.2008 N 01284-507-260)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.09.2008 по делу N А43-12397/2008-29-172 Требование о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки за просрочку оплаты по договору удовлетворено, так как начисление договорной неустойки произведено после возбуждения дела о несостоятельности ответчика, а следовательно, данные платежи относятся к текущим и подлежат взысканию в порядке искового производства.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.09.2008 по делу N А43-10593/2008-21-311 Требование о расторжении договора субаренды удовлетворено, так как факт отказа арендатора от расторжения договора при условии выплаты арендодателю исключительной неустойки в размере полугодового размера арендной платы подтвержден материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.09.2008 N 4235 "Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2005 N 87"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.09.2008 N 4227 "О призыве граждан на военную службу в октябре - декабре 2008 года"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.09.2008 N 4217 "О развитии застроенной территории в границах улиц Пятигорская, Батумская в Приокском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.09.2008 N 4216 "О развитии застроенной территории в границах улиц Столетова, Батумская в Приокском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.09.2008 N 4215 "О порядке регистрации регламентов обращения с отходами строительства и сноса"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.09.2008 N 1597-р (ред. от 02.06.2009) "Об областном смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников жилищно-коммунального хозяйства"

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 11.09.2008 N 129 "О проведении областного смотра-конкурса среди организаций - производителей пищевых продуктов в 2008 году"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.09.2008 по делу N А43-11862/2008-2-283 Право собственности на самовольную постройку признано за истцом правомерно, так как спорный объект построен за счет средств истца, расположен на земельном участке, принадлежащем истцу на праве собственности, соответствует градостроительным, санитарным и противопожарным нормам и правилам, а также не создает угрозы для жизни и здоровья граждан.

Приказ инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области от 10.09.2008 N 519-01/02-18/142 "Об установлении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, предъявляемым к государственным гражданским служащим инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 18.09.2008 N 01281-519-519-01/02-18/142)

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.09.2008 N 378 "Об установлении на 2009 год коэффициента индексации размеров денежных выплат, предусмотренных законами Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.09.2008 N 377 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 10 июля 2008 года N 282"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.09.2008 N 376 "Об изменении стоимости единого социального проездного билета"

Постановление Правительства Нижегородской области от 10.09.2008 N 375 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 12 декабря 2005 года N 309"

Приказ минздрава Нижегородской области от 10.09.2008 N 1403 "О внесении изменений и дополнений в приказ от 22.07.2008 N 834 "Об упорядочении выдачи медицинских справок для представления в ГИБДД"

Приказ минздрава Нижегородской области от 10.09.2008 N 1396 "Об утверждении Порядка движения материальных ценностей (лекарственных и диагностических средств, иммунобиологических препаратов) в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2008 году"

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 09.09.2008 по делу N ТС-12-08 Требование о взыскании долга по договору поставки удовлетворено, так как факт ненадлежащего исполнения покупателем обязательства по оплате полученного товара подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 09.09.2008 по делу N А43-11876/2008-46-79 Исковое требование о взыскании страхового возмещения удовлетворено, так как факт наступления страхового случая и размер ущерба подтверждены материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4183 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2008 N 434"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4182 "Об установке мемориальной доски Герою Советского Союза Чернову К.П."

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4179 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории на пересечении улиц Гончарова, Усиевича в Ленинском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4178 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории на пересечении улицы Усиевича и бульвар Заречный в Ленинском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4177 "О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских Дней, Чонгарская в Ленинском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4175 "Об обеспечении мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2008 - 2009 годов"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4174 (ред. от 12.05.2010) "О порядке предоставления денежных средств из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 09.09.2008 N 4173 "О проведении пробных топок систем теплоснабжения"

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.09.2008 N 374 "О внесении изменений в Программу государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2007 года N 408"

Постановление Правительства Нижегородской области от 09.09.2008 N 373 "О признании утратившими силу постановления Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2002 года N 322 и пункта 1 постановления Правительства Нижегородской области от 26 декабря 2006 года N 439"

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5843/2008 В признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства отказано правомерно, так как оспариваемое постановление соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5824 В удовлетворении требований о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением и о применении последствий недействительности данного договора отказано правомерно, так как факт нахождения в момент заключения договора лица, заключившего указанный договор и впоследствии умершего, в таком состоянии, в котором оно не могло понимать значения своих действий и руководить ими, не подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5823 Нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случае самовольного занятия земельного участка, а действия, нарушающие права на землю, могут быть пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5816 В удовлетворении требований о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, об обязании возвратить денежные средства и об установлении факта принятия наследства отказано правомерно, так как действия нотариуса по ошибочной выдаче свидетельства о праве на наследство по закону вместо свидетельства о праве на наследство по завещанию не относятся к действиям по заключению сделки и не влекут за собой оснований для признания данных действий недействительными в понимании статей 166 - 168 и статьи 179 ГК РФ. Встречный иск о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону и о признании истца наследником по завещанию удовлетворен правомерно, так как факт наличия у истца свидетельства о праве на наследство по завещанию подтвержден материалами дела.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5813 Требование об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о назначении цены арестованного транспортного средства и о передаче его на реализацию удовлетворено правомерно, так как факт необоснованного занижения средней рыночной стоимости спорного имущества подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5807/08 Лицу, пропустившему установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5795 Об оставлении без изменения решения Дзержинского городского суда Нижегородской области от 04.06.2008, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим постановления Городской Думы города Дзержинска от 28.02.2008 N 305 "О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск" в части понятия "населенного пункта".

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5792 Требования о возмещении материального ущерба, причиненного вследствие дорожно-транспортного происшествия, и о компенсации морального вреда удовлетворены правомерно, так как наличие вины ответчика подтверждено материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5785 В удовлетворении требования об установлении факта наличия родственных отношений отказано правомерно, так как в соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5777 Требования о взыскании материального и морального ущерба и о компенсации расходов на оплату услуг представителя удовлетворены в части взыскания материального ущерба, так как исковые требования в части взыскания морального вреда носят имущественный характер и не связаны с нарушением неимущественных прав истца.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5771/08 Требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по строительству квартиры в связи с нарушением сроков устранения недостатков, сроков передачи квартиры (за задержку передачи) удовлетворено правомерно, так как факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5770 В удовлетворении требования о прекращении производства по делу в связи с неподведомственностью спора суду общей юрисдикции отказано правомерно, так как возникшие правоотношения сторон не вытекают из экономической деятельности и не связаны с осуществлением истцом предпринимательской деятельности.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5747 Требование о взыскании материального ущерба, причиненного вследствие пожара, удовлетворено правомерно, так как факт первичного возникновения очага пожара в доме, принадлежащему ответчику на праве собственности, подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5746/08 Дело по жалобе на действия судебного пристава-исполнителя направлено на новое рассмотрение для устранения допущенного судом первой инстанции нарушения уголовно-процессуального закона, выразившегося в неуведомлении заявителя о времени и месте проведения судебного заседания.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5742 Требование о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворено правомерно, так как факт несоответствия действительности оспариваемых сведений подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5735/08 Требования о возмещении ущерба, причиненного здоровью, и о компенсации морального вреда удовлетворены правомерно, так как факт причинения физических и нравственных страданий несовершеннолетнему сыну истца подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5733/2008 В удовлетворении требования о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя при проведении исполнительных действий отказано правомерно, так как действия последнего соответствуют законодательству об исполнительном производстве.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5731/08 В удовлетворении требований об оспаривании отцовства и о признании недействительной актовой записи об отцовстве отказано правомерно, ввиду наличия возможности установить факт отцовства исходя из имеющихся в деле доказательств.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5729 Согласно пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ требование лица, записанного отцом ребенка, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент произведения записи лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5727 Требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком удовлетворено правомерно, так как находящийся на спорном участке жилой дом является самовольной постройкой, возведен без получения необходимых разрешений, с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, а также Правил охраны электрических сетей напряжением выше 1000 В, что представляет собой опасность для жизни и здоровья людей.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5724/08 Требование о принудительном психиатрическом освидетельствовании удовлетворено правомерно ввиду явного наличия у гражданина тяжелого психического расстройства, что подтверждается материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-57208 Дело по иску о возмещении ущерба, возврате аванса, взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами и о компенсации морального вреда, а также по встречному иску о взыскании денежных средств и о компенсации фактической потери времени направлено на новое рассмотрение для проверки правильности вывода суда о ничтожности заключенного сторонами договора на оказание возмездных услуг.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5716 Требования о признании прекратившимся права пользования жилым помещением, о выселении из него и снятии с регистрационного учета удовлетворены правомерно, так как факты постоянного проживания ответчика в спорном жилом помещение, наличия у него родственных связей с истицей, а также наличия у ответчика права на обязательную долю в наследстве не подтверждены материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5706/2008 Требование о взыскании задолженности по кредитному договору с обращением взыскания на заложенное имущество удовлетворено правомерно, так как факт ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, в том числе систематическое (более двух раз в течение 12 месяцев) нарушение сроков внесения плановых платежей, подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5701/2008 Требование о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, удовлетворено в части компенсации морального вреда, так как вина ответчика и размер причиненных убытков доказаны материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5691 Требование о сносе самовольных построек удовлетворено правомерно, так как спорные гаражи построены с нарушением технических требований, предъявляемых к эксплуатации инженерных коммуникаций.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5690 В удовлетворении требования о взыскании единовременного пособия лицу, участвовавшему в борьбе с терроризмом, отказано правомерно, так как право истца на получение им единовременных выплат, предусмотренных нормами ФЗ "О борьбе с терроризмом", было реализовано им ранее, что подтверждается материалами дела.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5684 Суд правомерно удовлетворил требование о возмещении вреда здоровью, полученного при исполнении обязанностей военной службы, так как отсутствие вины войсковой части в получении истцом военной травмы не подтверждено материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5523 Требование о признании незаконным отказа в приватизации жилого помещения и об обязании заключить договор его приватизации удовлетворено правомерно, так как данное помещение было предоставлено истцам до создания жилого фонда социального использования для граждан пожилого возраста и инвалидов и до отнесения данного дома к указанному фонду.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5301/08 В удовлетворении требований о признании жилого дома объектом незавершенного строительства, о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства и о взыскании денежной компенсации в счет указанной доли отказано правомерно, так как тот факт, что строящееся здание является предметом действующего договора подряда, подтвержден материалами дела. Признание недействительным договора о долевом участии в строительстве жилого дома влечет отсутствие у истца права собственности на долю в составе спорного объекта.

Определение Нижегородского областного суда от 09.09.2008 по делу N 33-5139 В удовлетворении требований о защите прав потребителей, взыскании возникших вследствие ДТП убытков и о компенсации морального вреда отказано правомерно, так как факт продажи истцу автомобиля ненадлежащего качества не подтвержден материалами дела.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 09.09.2008 N 1563-р (ред. от 02.06.2009) "О мерах по приведению в надлежащее состояние фасадов зданий на территории Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 09.09.2008 N 1562-р "О подготовке и проведении 13-го Международного промышленно-экономического форума "Россия единая"

Распоряжение министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 09.09.2008 N 1407 "О внесении изменений в распоряжение "Об утверждении типовых форм документов" от 18.07.2006 N 545"

Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 09.09.2008 N 1305-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2006 года N 421-р"

Приказ минобразования Нижегородской области от 08.09.2008 N 620 (ред. от 09.02.2009) "О составе областных экспертных комиссий"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.09.2008 N 4165 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2008 N 3674"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.09.2008 N 4164 "О создании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на размещение муниципального заказа на оказание услуг по поставке трактора МТЗ-82 с тракторным прицепом 2ПТС-4,5 в МУ "Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода" в 2008 году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.09.2008 N 372 "О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 года N 102"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.09.2008 N 1542-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2004 года N 826-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.09.2008 N 1540-р (ред. от 17.02.2011) "О закреплении видов экономической деятельности за органами исполнительной власти Нижегородской области"

Приказ минздрава Нижегородской области от 08.09.2008 N 1360 "Об утверждении Порядка администрирования доходов"

Закон Нижегородской области от 08.09.2008 N 115-З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1159-IV)

Закон Нижегородской области от 08.09.2008 N 114-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в области общего образования" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1155-IV) (вместе с "Методикой расчета размера субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области для финансового обеспечения полномочий в области общего образования")

Закон Нижегородской области от 08.09.2008 N 113-З (ред. от 02.06.2010) "О наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород отдельными государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1178-IV) (вместе с "Методикой определения объема субвенции из областного фонда компенсаций бюджету городского округа город Нижний Новгород для финансового обеспечения исполнения государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи")

Закон Нижегородской области от 08.09.2008 N 112-З "О внесении изменений в областную целевую программу "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 2010 годы" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1177-IV)

Закон Нижегородской области от 08.09.2008 N 111-З "О внесении изменений в областную целевую межведомственную программу "Дети-сироты" на 2006 - 2010 годы" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1174-IV)

Соглашение между Правительством Нижегородской области и администрацией г. Нижнего Новгорода от 05.09.2008 N 674-п "О взаимодействии и системной работе с садоводческими некоммерческими объединениями граждан на территории города Нижнего Новгорода" (Включен в Реестр договоров (соглашений) Правительства Нижегородской области 17.09.2008, N в Реестре 0636)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.09.2008 N 4158 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2008 N 3641"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.09.2008 N 4148 "О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2005 N 2962-р"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.09.2008 N 4145 (ред. от 11.02.2011) "Об утверждении административного регламента" (вместе с "Административным регламентом оказания муниципальной услуги "Организация предоставления информации по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в архивном отделе управления делами администрации города Нижнего Новгорода")

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.09.2008 N 4144 "Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Нижнего Новгорода в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.09.2008 N 4141 (ред. от 29.04.2011) "О комиссии по рассмотрению заявлений граждан на предоставление безвозмездной субсидии из городского бюджета"

Приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 05.09.2008 N 308 (ред. от 16.03.2011) "Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя государственного бюджетного и казенного учреждения Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 22.09.2008 N 01282-405-308)

Приказ департамента по развитию спорта Нижегородской области от 05.09.2008 N 1567 "Об утверждении Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта", для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 28.10.2008 N 01325-411-1567)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 04.09.2008 N 4135 "О присуждении премий города Нижнего Новгорода за 2008 год"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 04.09.2008 N 4129 (ред. от 24.05.2010) "О разрешении ОАО "НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ" разработки проекта планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина, площади Казанская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 04.09.2008 N 4126 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2008 N 3637"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 04.09.2008 N 4118 "О разрешении ОАО "Развитие Нижегородской области" разработки проекта планировки и межевания территории вдоль реки Ока между Молитовским и Мызинским мостами в Советском и Приокском районах города Нижнего Новгорода"

Приказ минздрава Нижегородской области от 04.09.2008 N 1344 "О внесении изменений в приказ от 17 марта 2008 года N 254 "Об утверждении Перечня аптечных учреждений, осуществляющих отпуск наркотических лекарственных средств отдельным категориям граждан..."

Приказ минздрава Нижегородской области от 04.09.2008 N 1340 "О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Нижегородской области от 21.07.2006 N 776-в"

Постановление главы г. Н.Новгорода от 04.09.2008 N 134-п "О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 N 150"

Приказ минздрава Нижегородской области от 04.09.2008 N 1334 "О внедрении в практику здравоохранения Нижегородской области методики трансплантации костного мозга"

Закон Нижегородской области от 04.09.2008 N 110-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2008 год" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1181-IV)

Закон Нижегородской области от 04.09.2008 N 109-З "Об утверждении инвестиционного соглашения между Правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью "Ондулин - строительные материалы" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1142-IV)

Закон Нижегородской области от 04.09.2008 N 108-З "Об изменении границ муниципальных образований городского поселения город Первомайск и сельского поселения Николаевский сельсовет Первомайского района Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1168-IV)

Закон Нижегородской области от 04.09.2008 N 107-З "О внесении изменений в статьи 9 и 10 закона Нижегородской области "О ветеринарии в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1148-IV)

Решение Третейского суда при ТПП Нижегородской области от 03.09.2008 по делу N ТС-33-08 Требование о взыскании долга по договору поставки товара удовлетворено, так как факты получения товара и его неоплаты покупателем подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 03.09.2008 по делу N А43-12149/2008-2-322 В удовлетворении требования о ликвидации общества с ограниченной ответственностью отказано, ввиду представления ответчиком расчета оценки стоимости чистых активов, согласно которому размер стоимости чистых активов превышает размер уставного капитала.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 03.09.2008 по делу N А43-10214/2008-43-238 В удовлетворении требования о признании незаконным и об отмене постановления территориального органа в сфере пожарного надзора отказано, так как нарушение требований пожарной безопасности является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Приказ государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 03.09.2008 N 42 (ред. от 07.08.2009) "Об утверждении общих квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих инспекции" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 11.09.2008 N 01280-515-042)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 03.09.2008 N 4117 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2006 N 612"

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.09.2008 N 371 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 14 ноября 2006 года N 379"

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.09.2008 N 370 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2006 года N 449"

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.09.2008 N 369 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 03.09.2008 N 368 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 августа 2007 года N 314"

Указ Губернатора Нижегородской области от 03.09.2008 N 36 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 сентября 2006 года N 67"

Приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 03.09.2008 N 306 (ред. от 30.10.2008) "О Методических рекомендациях по введению и разработке в государственных бюджетных учреждениях Нижегородской области новых систем оплаты труда"

Решение Нижегородского областного суда от 03.09.2008 по делу N 3-175/08 Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующей части 1 статьи 7 Закона Нижегородской области от 24.06.2003 N 48-З "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности государственной гражданской службы Нижегородской области" (в ред. законов Нижегородской области от 28.06.2007 N 79-З и от 11.07.2007 N 150-З).

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.09.2008 N 1524-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 27 мая 2008 года N 790-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 03.09.2008 N 1523-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 13 июня 2007 года N 772-р"

Приказ минздрава Нижегородской области от 03.09.2008 N 1332 "О внесении дополнений в приказ от 22.07.2008 N 835"

Закон Нижегородской области от 03.09.2008 N 106-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об утверждении инновационного соглашения между Правительством Нижегородской области и ООО "Центр трансфера технологий "Система-Саров" о предоставлении государственной поддержки" (принят постановлением ЗС НО от 28.08.2008 N 1144-IV)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.09.2008 по делу N А43-11817/2008-16-253 Требование об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции удовлетворено, так как факт непредставления ответчиком в лицензирующий орган декларации о розничной продаже алкогольной продукции подтвержден материалами дела.

Приказ государственно-правового департамента Нижегородской области от 02.09.2008 N 8-од "О внесении изменений в Реестр административно-территориальных образований, городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 09.09.2008 N 01278-408-008-од)

Приказ департамента здравоохранения г. Н.Новгорода от 02.09.2008 N 506 "О подготовке МЛПУ г. Н.Новгорода к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2008 - 2009 гг."

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 02.09.2008 N 4102 "О проведении в городе Нижнем Новгороде городского Фестиваля кулинарного искусства "Огни Нижнего - 2008"

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5646 Суд правомерно удовлетворил требование о возмещении морального вреда, так как наличие вины ответчика в причинении истцу ущерба, вызванного воздействием неблагоприятных производственных факторов, подтверждено материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5622 Отказ в принятии искового заявления по делу об оспаривании перехода прав владельца ценных бумаг в связи с неподведомственностью данного спора суду общей юрисдикции является законным, так как факт подведомственности данного спора арбитражному суду подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5619/2008 Дело по иску о признании незаконным приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности направлено на новое рассмотрение для установления фактов наличия уважительной причины для отсутствия истца на рабочем месте.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5596 В удовлетворении требований о признании истца добросовестным приобретателем автомобиля, снятии ограничения на регистрацию автомобиля и об обязании выдать новый паспорт технического средства отказано правомерно, так как факт приобретения права собственности на транспортное средство не порождает безусловной обязанности органов ГИБДД допустить его к участию в дорожном движении.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5543 Суд правомерно удовлетворил требование о взыскании денежных средств, признав спорную сумму авансовым платежом, так как предварительный договор не может быть обеспечен задатком, поскольку не порождает имущественных прав сторон, предусматривая лишь их обязательство по заключению основного договора в будущем.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5501 Требование о возмещении расходов, связанных с ДТП, удовлетворено в части взыскания денежных средств за просрочку выплаты страхового возмещения, а также в части взыскания расходов по уплате за стоянку автомобиля и за составление дефектной ведомости. В удовлетворении требования о взыскании расходов по эвакуации транспортного средства отказано правомерно, так как договором страхования, заключенным между истцом и страховой компанией, данная обязанность страховщика не предусмотрена.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5488/2008 Дело по требованию о включении квартиры в наследственную массу направлено на новое рассмотрение для выявления круга возможных наследников (как по закону, так и по завещанию) и для привлечения их к участию в деле, а также для истребования у нотариуса материалов наследственного дела и для установления всех имеющих значение для дела обстоятельств.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5481/2008 Дело по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для проверки изложенных в адрес истца сведений на предмет соответствия действительности и для исследования свидетельских показаний.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5460 Материалы дела по частной жалобе региональной общественной организации, действующей в защиту прав потребителя, на определение суда об оставлении искового заявления без движения направлены на новое рассмотрение для выяснения вопроса о правомерности освобождения данной организации от уплаты государственной пошлины.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5458 В удовлетворении требования о признании недействительным постановления администрации района о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий отказано правомерно, так как факт превышения учетной нормы площади жилого помещения, причитающейся на каждого члена семьи истца, подтвержден материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5449 В удовлетворении требований о признании завещания недействительным, отмене распоряжения об отмене завещания и признании недействительной регистрационной записи отказано правомерно, так как факты нахождения завещателя в момент составления завещания под влиянием ответчика и отсутствия у него возможности осознавать последствия своих действий не подтверждены материалами дела.

Определение Нижегородского областного суда от 02.09.2008 по делу N 33-5403 Требование о признании недействительной регистрации по месту жительства удовлетворено правомерно, ввиду ошибочного простановления представителем УФМС в паспорте истца штампа о регистрации по месту жительства вместо выдачи свидетельства о регистрации по месту пребывания, что явилось нарушением требований распоряжения городской администрации "О разрешении временной регистрации".

Приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 02.09.2008 N 305 "О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 30.05.2008 N 201" (вместе с "Ведомственной целевой программой "Пожарная безопасность учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Нижегородской области" на 2008 - 2009 годы")

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.09.2008 N 1498-р (ред. от 14.10.2010) "Об образовании областной межведомственной комиссии по охране труда"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 01.09.2008 по делу N А43-11834/2008-43-252 Повреждение сооружений малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, фасадов зданий, ограждений и других объектов, если эти нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 КоАП РФ, является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 3.1 КоАП Нижегородской области.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 01.09.2008 по делу N А43-10171/2008-10-153/адм. О признании недействующими пунктов 9, 12 и 13 Правил о порядке и условиях ввоза на территорию Нижегородской области продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 12 сентября 2007 года N 335 "О порядке и условиях ввоза на территорию Нижегородской области продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения".

Приказ министерства жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области от 01.09.2008 N 78 "Об утверждении Перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных в области долевого строительства, и типовых форм протокола об административном правонарушении и постановления по делу об административном правонарушении, совершенного в области долевого строительства" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 22.09.2008 N 01283-314-078)

Приказ министерства жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области от 01.09.2008 N 74 (ред. от 20.03.2009) "Об отборе банков для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 14.10.2008 N 01306-314-074)

Приказ минобразования Нижегородской области от 01.09.2008 N 611 "Об утверждении Положения о порядке проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 11.09.2008 N 01279-316-611)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 01.09.2008 N 4093 "Об утверждении Порядка реализации бюджетных инвестиций и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2008 N 367 (ред. от 05.04.2011) "Об утверждении административного регламента министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление информации из реестра имущества государственной собственности Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2008 N 366 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 4 августа 2005 года N 189"

Приказ департамента по культуре Нижегородской области от 01.09.2008 N 239 "Об утверждении Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта" государственных учреждений культуры Нижегородской области, подведомственных департаменту по культуре Нижегородской области" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 03.12.2008 N 01428-410-239)

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.09.2008 N 1495-р (ред. от 06.10.2008) "О выделении средств по областной целевой программе "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 2010 годы"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.09.2008 N 1488-р (ред. от 23.07.2010) "О проведении областного конкурса на звание "Лучшее товарищество собственников жилья Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.09.2008 N 1487-р "О признании утратившими силу некоторых распоряжений Администрации Нижегородской области"

Приказ минздрава Нижегородской области от 01.09.2008 N 1324 "О подготовке объектов здравоохранения к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период 2008 - 2009 гг."

Приказ минздрава Нижегородской области от 01.09.2008 N 1323 "О внесении изменений и дополнений в приказ от 22.07.2008 N 834 "Об упорядочении выдачи медицинских справок для представления в ГИБДД"

Обзор судебной практики Арбитражного суда Нижегородской области от 01.09.2008 по спорам, связанным с осуществлением деятельности железнодорожным транспортом (подготовлен Арбитражным судом Нижегородской области)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.08.2008 по делу N А43-11509/2008-30-275 В удовлетворении требования о признании незаконным решения налогового органа об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано, так как факт осуществления истицей розничной продажи товаров промышленного производства на арендованной площади, которая по своим признакам и особенностям соответствует понятию "торговый зал", подтвержден материалами дела. Для исчисления суммы ЕНВД с розничной торговли, осуществляемой в арендуемом помещении, следует использовать физический показатель "площадь торгового зала" и базовую доходность, установленную для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.08.2008 N 4082 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2008 N 2615"

Постановление Правительства Нижегородской области от 29.08.2008 N 365 (ред. от 19.11.2010) "О корпоративной информационно-телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 29.08.2008 N 364 (ред. от 07.12.2010) "Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строительство на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты"

Постановление управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 29.08.2008 N 11 "О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ среди населения Нижегородской области в эпидсезон 2008 - 2009 гг."

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.08.2008 по делу N А43-10633/2008-10-154/адм. Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ.

Решение санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области от 28.08.2008 N 9 "О мерах по профилактике заболеваемости бешенством среди животных и предотвращению заражения среди населения Нижегородской области (в рамках выполнения решения СПК от 29.11.2007 N 19)"

Решение санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области от 28.08.2008 N 8 "О работе ОАО "МАНН" при выполнении функций запасного аэродрома"

Решение санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Нижегородской области от 28.08.2008 N 7 "О мерах по снижению инфекционных заболеваний, обусловленных водным фактором передачи"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.08.2008 N 4063 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Пятигорская, Батумская, Столетова в Приокском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.08.2008 N 4058 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2006 N 464"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.08.2008 N 4057 "О внесении изменения в распоряжение исполняющего обязанности главы администрации города от 11.11.2005 N 5166-р"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 28.08.2008 N 4049 "О повышении должностных окладов работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода"

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.08.2008 N 363 "О внесении изменений в областную межотраслевую целевую программу "Старшее поколение" на 2006 - 2009 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 2006 года N 97"

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.08.2008 N 362 "О внесении изменений в Положение о комитете информационных технологий и связи Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 26 сентября 2005 года N 241"

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.08.2008 N 361 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2008 года N 33"

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.08.2008 N 360 (ред. от 30.03.2009) "О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на 2009 год и на период до 2011 года"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.08.2008 N 1463-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 1290-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.08.2008 N 1462-р (ред. от 29.05.2009) "Об организации мониторинга деятельности органов местного самоуправления"

Распоряжение министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 28.08.2008 N 1328 "О внесении изменений в распоряжение министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 18.07.2006 N 545"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1181-IV "О принятии Закона Нижегородской области "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2008 год"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1169-IV (ред. от 28.10.2010) "О принятии Положения о порядке рассмотрения проектов федеральных законов, вносимых Законодательным Собранием Нижегородской области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы, и проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение Законодательного Собрания Нижегородской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Законодательного Собрания области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1165-IV "О внесении изменения в статью 24 Регламента Законодательного Собрания Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1163-IV "О внесении изменений в Положение о комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1161-IV "О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1157-IV "О внесении изменений в приложение к постановлению Законодательного Собрания области "Об объявлении находящихся на территории Нижегородской области объектов, имеющих историческую, научную и художественную ценность, памятниками истории и культуры местного (областного) значения"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1151-IV "О протесте прокурора Нижегородской области на отдельные положения закона Нижегородской области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1150-IV "О протесте прокурора Нижегородской области на абзац пятый пункта 2 статьи 1 закона Нижегородской области "О внесении изменений в статью 3 закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1149-IV "О ходе выполнения требований Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части формирования благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1147-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Смирновой В.Н."

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1146-IV "О протесте прокурора Нижегородской области на часть 2 статьи 10 Закона Нижегородской области "О ветеринарии в Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 28.08.2008 N 1145-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Седакова А.Ю."

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.08.2008 по делу N А43-11179/2008-2-261 Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде невнесенной арендной платы за не е пользование оборудованием удовлетворено, в связи с признанием иска ответчиком.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.08.2008 по делу N А43-11022/2008-26-207 В удовлетворении жалобы на постановления судебного пристава-исполнителя, которыми наложен арест на денежные средства заявителя, отказано, так как факт существования запрета на совершение исполнительных действий в виде приостановления исполнительного производства на день вынесения оспариваемых постановлений не подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 27.08.2008 по делу N А43-10496/2008-25-268 Иск о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворен ввиду доказанности материалами дела фактов поставки энергоснабжающей организацией тепловой энергии и ее неоплаты абонентом.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 27.08.2008 N 4042 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2007 N 3009"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 27.08.2008 N 4041 "О разрешении ООО "Стриот инвест" разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Приказ министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области от 27.08.2008 N 169 "О внесении изменений в приказы министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.08.2008 по делу N А43-11917/2008-15-346 Требование о взыскании пеней по договору поставки удовлетворено, так как факт просрочки ответчиком оплаты полученного товара подтвержден материалами дела. Требование о расторжении договора поставки оставлено без рассмотрения ввиду несоблюдения сторонами досудебного порядка разрешения спора.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.08.2008 по делу N А43-11311/2008-46-123 Требование о взыскании задолженности по договору поставки товара и расходов по делу, которые составляют стоимость железнодорожных билетов, приобретенных для проезда представителя истца в судебное заседание, назначенное в рамках дела, удовлетворено, так как факты неоплаты полученной продукции ответчиком, а также несения истцом расходов по оплате железнодорожных билетов подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.08.2008 по делу N А43-11130/2008-43-241 Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество удовлетворено, так как оспариваемые действия судебного пристава-исполнителя совершены в рамках сводного исполнительного производства и соответствуют положениям Закона об исполнительном производстве.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.08.2008 N 3974 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2008 N 468"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 26.08.2008 N 3968 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2006 N 1234"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 359 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 8 февраля 2005 года N 26"

Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2008 N 358 (ред. от 07.04.2011) "О порядке ведения реестра озелененных территорий общего пользования Нижегородской области"

Определение Нижегородского областного суда от 26.08.2008 по делу N 33-5328/2008 Дело по иску о возмещении вреда здоровью, причиненного вследствие диагностической ошибки, допущенной медицинским учреждением при проведении предоперационного обследования, и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, допустимо ли было применение наркоза во время операции с учетом всех имеющихся у истицы заболеваний и перенесенных ранее операций, а также с учетом того факта, что на момент проведения операции истица являлась кормящей матерью.

Определение Нижегородского областного суда от 26.08.2008 по делу N 33-53082008 Дело по иску о возмещении ущерба, причиненного истице вследствие пролития принадлежащей ей квартиры и порчи находящегося в данной квартире имущества, направлено на новое рассмотрение для выяснения того, соответствует ли информация о степени повреждения имущества, на которой настаивает истица, данным, представленным в акте о пролитии и в отчете, составленном Бюро независимой экспертизы качества товаров и оценки имущества.

Определение Нижегородского областного суда от 26.08.2008 по делу N 33-5307/2008 Дело по иску о возмещении ущерба, причиненного истцу вследствие пролития его квартиры, направлено на новое рассмотрение для выяснения того обстоятельства, является ли составленная службой бытового сервиса смета на ремонт принадлежащего истцу помещения надлежащим доказательством по данному делу, поскольку доказательств того, что данная служба вправе заниматься оценочной деятельностью, в материалы дела не представлено.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 26.08.2008 по делу N 22-3987 Приговор по делу о вовлечении в занятие проституцией и о принуждении к продолжению занятия проституцией, совершенное организованной группой в отношении заведомо несовершеннолетних, изменен в сторону смягчения наказания в отношении всех осужденных, в связи с прекращением уголовного преследования по ч. 2 ст. 325 УК РФ. Производство по данному делу прекращено по двум эпизодам ввиду истечения срока давности уголовного преследования.

Приказ минздрава Нижегородской области от 26.08.2008 N 1184 "О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 25.12.2007 N 1537-в "О лекарственном обеспечении льготных категорий жителей Нижегородской области при амбулаторном лечении"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.08.2008 по делу N А43-11958/2008-41-401 В удовлетворении требования о признании договора аренды недействительным отказано ввиду невозможности рассмотрения данного иска без привлечения к участию в деле второго ответчика.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.08.2008 по делу N А43-11952/2008-41-402 В удовлетворении требования о признании договора подряда недействительным отказано, ввиду невозможности рассмотрения данного иска без привлечения к участию в деле второго ответчика.

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 357 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 25 июня 2008 года N 248"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 356 "Об утверждении Положения о назначении (об освобождении от должности) главы временной финансовой администрации, вводимой в муниципальных образованиях Нижегородской области, об утверждении структуры и штатного расписания, а также о финансовом обеспечении деятельности временной финансовой администрации и организации проведения проверки (аудита) бюджетов муниципальных образований Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 355 "О внесении изменений в Положение о комитете охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 14 марта 2006 года N 76"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 354 (ред. от 08.07.2009) "О Порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 353 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 22 февраля 2007 года N 53"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 352 "О внесении изменений в Комплексную целевую программу развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2005 года N 315"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.08.2008 N 1437-р "О проведении праздника, посвященного Дню работника леса"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.08.2008 по делу N А43-11892/2008-30-288 Требование о признании недействительным решения налогового органа о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества удовлетворено в части запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа имущества, которым истец владел на основании договора сублизинга, так как данное решение направлено на ограничение права собственника на распоряжение данным имуществом.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.08.2008 по делу N А43-10419/2008-37-313 Требование о взыскании штрафа, начисленного по решению территориального управления Пенсионного фонда РФ о привлечении страхователя к ответственности, удовлетворено, так как факт непредставления застрахованным лицом сведений, необходимых для индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, подтвержден материалами дела.

Приказ минобразования Нижегородской области от 22.08.2008 N 600 "Об организации регионального экспериментального сетевого образовательного проекта "Нижегородская инновационная школа"

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.08.2008 N 351 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 мая 2006 года N 171"

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.08.2008 N 350 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 13 марта 2008 года N 74 "Об утверждении административного регламента департамента транспорта Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.08.2008 N 349 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 июля 2007 года N 259 "О возмещении из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации проектов в рамках областной целевой программы "Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 - 2011 годах"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 22.08.2008 по делу N 22-4378 Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 22.08.2008 по делу N 22-4263 Действия подсудимой, выразившиеся в совершении двух разбойных нападений в целях хищения имущества потерпевших, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, а также с применением канцелярского ножа, используемого в качестве оружия, правомерно переквалифицированы судом с ч. 2 ст. 162 на ч. 1 ст. 162 УК РФ, так как факт применения подсудимой предмета, используемого в качестве оружия, не подтвержден материалами дела.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 22.08.2008 по делу N 22-4193 Приговор по делу о грабеже изменен в части исключения из квалификации действий осужденного признака "применение насилия, не опасного для жизни", так как, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, кровоподтек, имеющийся у потерпевшего, вреда его здоровью не причинил. Сотовые телефоны, находившиеся у осужденного, среди похищенных не значатся, а следовательно, подлежат возвращению по принадлежности.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 22.08.2008 по делу N 22-3947-а Дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, направлено на новое рассмотрение для определения характера и степени общественной опасности совершенного преступления и выяснения обстоятельств его совершения.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 21.08.2008 по делу N А43-10545/2008-26-202 Незаконное использование чужого товарного знака является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-593/2008 Приговор по делу о превышении должностных полномочий оставлен без изменения, так как факт совершения должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших за собой смерть гражданина, подтвержден материалами дела.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-592/2008 Дело о нападении в целях хищения чужого имущества направлено на новое рассмотрение с целью уточнения данных судебно-медицинской экспертизы, касающихся продолжительности периода лечения потерпевшего, необходимых для установления признака кратковременности расстройства здоровья последнего.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-585/2008 Приговор по делу о хулиганстве изменен в части исключения из приговора указания на отсутствие у подсудимого постоянного места работы, так как данное обстоятельство посягает на конституционное право гражданина распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-584/2008 Заключение о возобновлении производства по делу об убийстве, а также о незаконном приобретении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов отклонено правомерно, так как возбуждение производства по уголовному делу осуществлено прокурором на основании тех обстоятельств, которые были известны стороне обвинения и не были представлены суду в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, и которые были вновь расценены прокурором как иные новые обстоятельства.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-581/2008 Приговор по делу о незаконном приобретении и хранении в целях сбыта, а также о сбыте наркотических средств изменен в части переквалификации содеянного по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ; ввиду того что действия обвиняемого по незаконному приобретению и хранению наркотических средств были направлены непосредственно на сбыт наркотических средств, уголовная ответственность за незаконное приобретение и хранение в целях сбыта охватывается ответственностью за последующие действия обвиняемого по сбыту наркотических средств.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-574/2008 Приговор по делу о краже изменен в части исключения указания на обращение в доход государства автомобиля обвиняемого, как орудия совершенного преступления, а также в части уменьшения суммы, взыскиваемой с обвиняемого в счет возмещения материального ущерба, с учетом реальной стоимости похищенного имущества.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-573/2008 Приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью изменен, так как в случае, если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора достигло совершеннолетия, ему следует назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-568/2008 Приговор по делу о мошенничестве изменен в части исключения из приговора указания на наличие в действиях осужденного рецидива преступлений, так как в соответствии с п. "б" ч. 4 ст. 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-566/2008 Приговор по делу о краже изменен, так как факт наличия квалифицирующего признака "с причинением значительного ущерба гражданину" не нашел своего подтверждения в материалах дела. Указание на частичное признание обвиняемым своей вины из приговора исключено, так как отрицание вины подсудимым является формой реализации его права на защиту, закрепленного в ст. 51 Конституции РФ, и права любого гражданина не свидетельствовать против самого себя.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-565/2008 Постановление суда о прекращении уголовного дела в связи с объявлением обвиняемого умершим отменено, так как основанием для прекращения уголовного дела является факт смерти обвиняемого, а не факт объявления его умершим.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-562/2008 Приговор по делу об убийстве изменен в части исключения указания на рецидив преступлений, так как согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначается в том случае, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-561/2008 Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-560/2008 Явка с повинной признается смягчающим обстоятельством, а потому размер назначенного наказания подлежит снижению.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-558/2008 Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-551/2008 Приговор по делу об убийстве изменен в части исключения указания на наличие у обвиняемого судимости и на факт частичного признания им вины в совершенном преступлении, так как отрицание подсудимым вины является формой реализации его права на защиту, закрепленного в ст. 51 Конституции РФ, и права любого гражданина не свидетельствовать против самого себя.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-550/2008 Дело о хищении имущества направлено на новое рассмотрение для решения вопроса о снижении наказания вследствие изменений в уголовном законодательстве.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-547/2008 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам отменено ввиду отсутствия у суда доказательств того, что в действиях обвиняемого отсутствовал косвенный умысел, составляющий субъективную сторону состава преступления.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21.08.2008 по делу N 44у-546/2008 Постановление суда по делу о разбое направлено на новое рассмотрение, так как исходя из принципа справедливости назначения наказания переквалификация действий осужденного, влекущая изменение назначенного ему наказания в сторону смягчения, а также изменение категории преступления с особо тяжкого на тяжкое улучшают положение осужденного.

Решение РСТ Нижегородской области от 21.08.2008 N 15/3 "Об установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям ОАО "Нижполиграф", г. Нижний Новгород"

Решение РСТ Нижегородской области от 21.08.2008 N 15/2 "Об установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям ООО "СМИ-ТК", г. Павлово Нижегородской области"

Решение РСТ Нижегородской области от 21.08.2008 N 15/1 "Об установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям ООО "Энерготранс", г. Нижний Новгород"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21.08.2008 N 1397-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 апреля 2006 года N 277-р"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.08.2008 по делу N А43-11247/2008-26-211 В удовлетворении требования о прекращении исполнительного производства по делу об освобождении земельного участка отказано, ввиду окончания исполнительного производства, в рамках которого заявлена настоящая жалоба.

Приказ департамента здравоохранения г. Н.Новгорода от 20.08.2008 N 491 "Об отмене приказа ГДЗ от 17.01.2008 N 18 "О мониторинге лиц, имеющих право на социальные льготы в соответствии с ФЗ N 178 от 17.07.1999 "О государственной социальной помощи"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 348 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 18 января 2007 года N 14"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 347 "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель в 2008 году"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 346 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 5 февраля 2008 года N 24"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 345 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2008 года N 169"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 344 (ред. от 22.12.2009) "Об утверждении областной целевой программы "Размещение объектов гостиничной инфраструктуры на территории Нижегородской области до 2012 года"

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 343 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 августа 2007 года N 314" (вместе с "Областной целевой программой "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год")

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 1359-р (ред. от 16.09.2008) "О выделении средств по областной целевой программе "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 2010 годы" (вместе с "Перечнем образовательных учреждений, которым выделяются средства по областной целевой программе "Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области" на 2005 - 2010 годы")

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 20.08.2008 N 1339-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 16 января 2004 года N 14-р "О создании комиссии"

Закон Нижегородской области от 20.08.2008 N 105-З (ред. от 31.12.2009) "О полномочиях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в сфере земельных отношений" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1131-IV)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 19.08.2008 по делу N А43-10579/2008-46-33 Исковое требование о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с дорожно-транспортным происшествием, удовлетворено, так как факт повреждения автомобиля, размер причиненного ущерба, а также факт выплаты страхового возмещения подтверждены материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.08.2008 N 3884 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2006 N 2070"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.08.2008 N 3871 "Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2008 N 3698"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 19.08.2008 N 3864 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2008 N 2464"

Определение Нижегородского областного суда от 19.08.2008 по делу N 33-5208 Встречное требование о признании недействительным кредитного договора удовлетворено в части признания недействительным условия об очередности погашения требований банка, поскольку оспариваемый истцом пункт договора противоречит нормам статей 319, 330, 333 Гражданского кодекса РФ.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 19.08.2008 по делу N 22-3897 Приговор по делу о мошенничестве изменен в части исключения из приговора указания на факт совершения хищения путем приобретения права на чужое имущество, ввиду отсутствия в действиях потерпевшего умысла на приобретение права на данное имущество.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.08.2008 по делу N А43-11920/2008-18-60 Незаконное использование товарного знака может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.08.2008 по делу N А43-11891/2008-43-254 В удовлетворении требования об оспаривании постановления административного органа в сфере ветеринарного надзора отказано, так как невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.08.2008 по делу N А43-11105/2008-16-298 В соответствии с пунктом 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 N 10, в случае если малозначительность правонарушения будет установлена в ходе рассмотрения дела об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности, суд, руководствуясь частью 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, принимает решение о признании этого постановления незаконным и о его отмене.

Приказ минфина Нижегородской области от 18.08.2008 N 49 (ред. от 23.11.2009) "Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 03.12.2009 N 01730-306-049)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 18.08.2008 N 3857 "Об отмене некоторых правовых актов"

Решение РСТ Нижегородской области от 18.08.2008 N 14/2 "О прекращении МУП "Теплоэнергия-1", п.г.т. Сосновское Нижегородской области, осуществления деятельности по продаже электрической энергии покупателям электрической энергии" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 27.08.2008 N 01277-516-014/2)

Решение РСТ Нижегородской области от 18.08.2008 N 14/1 "Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую МУП "Устакоммунсервис", п. Уста Уренского района Нижегородской области, для теплоснабжения потребителей" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 27.08.2008 N 01276-516-014/1)

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.08.2008 N 3834 "О внесении изменений в постановление главы администрации города от 14.09.2006 N 3189"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.08.2008 N 3826 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2007 N 4265"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.08.2008 N 3825 "Об утверждении документов" (вместе с "Порядком изготовления, учета, уничтожения бланков свидетельств о выделении субсидии на приобретение жилья", "Порядком ведения книг учета выдачи и замены свидетельств о выделении субсидии на приобретение жилья")

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.08.2008 N 342 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 15.08.2008 N 341 (ред. от 14.11.2008) "Об утверждении административного регламента министерства здравоохранения Нижегородской области по исполнению государственной функции "Осуществление контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения)"

Приказ управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области от 15.08.2008 N 333 "О применении приказа управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области от 18.01.2008 N 28 "Об установлении сокращенных сроков проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 15.08.2008 по делу N 22-4169 Приговор по делу о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей изменен в сторону снижения наказания, так как действия подсудимого, представляющие собой единое преступление, неправильно квалифицированы судом по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 15.08.2008 N 1182-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Нижегородской области от 22 февраля 2008 года N 235-р"

<Письмо> Нижегородского регионального отделения ФСС РФ от 15.08.2008 N 01-22/04-14414 "О направлении изменений"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 14.08.2008 по делу N А43-11873/2008-22-76 Требование о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворено, так как факт оплаты полученной продукции ответчиком в полном объеме не подтвержден материалами дела.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.08.2008 N 3823 (ред. от 15.10.2008) "Об участии в подготовке региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (вместе с "Перечнем многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, подлежащих расселению")

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.08.2008 N 3817 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.01.2008 N 176"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.08.2008 N 3816 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 22.10.2007 N 4836"

Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 14.08.2008 N 34 "О создании рабочей группы по проведению конкурса "Лучший проект комплексного благоустройства городов, расположенных на территории городских округов Нижегородской области, и городов, являющихся административными центрами муниципальных районов Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 14.08.2008 N 1322-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 14 августа 2006 года N 600-р "О признании инновационных проектов приоритетными инновационными проектами Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 14.08.2008 N 1321-р "Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 2008 - 2009 годов"

Постановление Правительства Нижегородской области от 13.08.2008 N 339 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2006 года N 150 "О порядке обеспечения бесплатным питанием, мягким инвентарем и обмундированием детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Нижегородской области"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12.08.2008 по делу N А43-10649/2008-43-234 Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 12.08.2008 N 3786 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Корейская, 22 в Приокском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 12.08.2008 N 3785 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 12.08.2008 N 3779 "Об утверждении Положения о департаменте транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода"

Определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 33-4832/2008 Дело по иску о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, направлено на новое рассмотрение для исследования доказательств по данному делу, в том числе данных об участниках дорожно-транспортного происшествия.

Определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 33-4812/2008 Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 33-4747 Дело по иску о взыскании задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение для проверки наличия причинно-следственной связи между выполнением истцом работ по перепланировке жилого помещения и по переводу его в нежилое помещение и затратами на выполнение данных работ.

Определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 33-4737/2008 Дело о признании правоотношений трудовыми, о признании незаконными действий работодателя, выразившихся в увольнении работника по дискриминационным основаниям, об обязании внести записи в трудовую книжку, о взыскании сумм за время вынужденного прогула и переработки и о взыскании компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для исследования норм гражданского законодательства и правил ведения трудовых книжек работников, действовавших в период существования между сторонами трудовых отношений, а также для разъяснения истцу его права на изменение исковых требований с целью подтверждения его трудового стажа.

Определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 33-4559/2008 Решение суда по иску о расторжении договора на изготовление мебели по образцу, о взыскании уплаченной по договору денежной суммы, а также неустойки, убытков, штрафа и о компенсации морального вреда отменено в части отказа в удовлетворении данного иска, дело направлено на новое рассмотрение для проверки обоснованности выводов о том, что обязанность по оплате проведения товароведческой экспертизы, а также обязанность по доказыванию наличия недостатков в приобретенном товаре была возложена судом на истца.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 22-4032 Приговор по делу о незаконном сбыте сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, изменен в сторону смягчения, так как действия подсудимой следует квалифицировать как покушение на незаконный сбыт наркотических средств в связи с тем, что передача сильнодействующего вещества происходила в ходе проверочной закупки, осуществляемой правоохранительными органами.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 12.08.2008 по делу N 22-4007 Дело о покушении на мошенничество направлено на новое рассмотрение для выяснения причины отказа государственного обвинителя от обвинения в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.08.2008 по делу N А43-11945/2008-23-360 Страховая компания, выплатившая страховое возмещение по договору страхования, в силу ст. 965 ГК РФ имеет право взыскания в порядке суброгации убытков, возмещенных в результате наступления страхового случая.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 11.08.2008 по делу N А43-11555/2008-26-212 Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ.

Приказ минздрава Нижегородской области от 11.08.2008 N 977 "О проведении конкурса "Лучший врач года"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.08.2008 N 3758 "О развитии застроенной территории в границах улиц Июльских Дней, Тургайская, Коллективизации, Октябрьской Революции в Ленинском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.08.2008 N 3757 "О развитии застроенной территории в границах улиц Бугристая, Героя Сутырина и проспекта Союзный в Сормовском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.08.2008 N 3756 "О развитии застроенной территории в границах улиц Октябрьской Революции, Мичурина в Ленинском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.08.2008 N 3739 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2008 N 2602"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 11.08.2008 N 3736 "Об установлении лимитов использования воды из городского водопровода и сброса сточных вод в городскую канализацию предприятиями города Нижнего Новгорода на 2008 год"

Постановление Правительства Нижегородской области от 11.08.2008 N 338 "Об утверждении Порядка предоставления средств областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности"

Решение Нижегородского областного суда от 11.08.2008 по делу N 3-151/08 Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 3 статьи 4 Закона Нижегородской области от 10.12.2004 N 145-З "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в области общего образования" в части слов "на транспортные услуги".

Приказ ТФОМС Нижегородской области от 11.08.2008 N 182-о "Об утверждении Порядка финансирования диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.08.2008 N 1313-р "Об утверждении Методики определения границ прилегающих территорий в целях организации их уборки и содержания"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.08.2008 N 1307-р "О внесении изменения в план подготовки проектов нормативных правовых актов Нижегородской области, необходимых для реализации Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий", утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2008 года N 550-р"

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 99-З "О внесении изменения в статью 20 Закона Нижегородской области "О приватизации государственного имущества Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1130-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 98-З (ред. от 04.03.2011) "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1139-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 97-З (ред. от 01.12.2009) "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1113-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 96-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности государственной гражданской службы Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1102-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 95-З "О внесении изменения в статью 2.1 Закона Нижегородской области "О налоге на имущество организаций" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1111-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 94-З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1125-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 93-З "О внесении изменения в статью 13 Закона Нижегородской области "О благотворительной деятельности" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1135-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 92-З "Об упразднении населенных пунктов в Сеченовском районе Нижегородской области и о внесении изменений в статью 1 Закона Нижегородской области "Об утверждении границ, состава территории Сеченовского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Сеченовского муниципального района" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1121-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 91-З (ред. от 09.03.2010) "Об упразднении населенных пунктов в Борском районе Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные Законы Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1120-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 90-З "О внесении изменений в областную целевую межведомственную программу "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области" на 2006 - 2008 годы" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1099-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 89-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2008 год" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1126-IV) (вместе с "Перечнем расходов на обеспечение социальной поддержки населения, детализированных в соответствии с нормативными правовыми актами Нижегородской области, на 2008 год")

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 08.08.2008 N 3729 "О потребности в привлечении иностранных работников"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 337 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 20 июля 2006 года N 235 "Об утверждении областной целевой программы "Нижегородская семья" на 2007 - 2010 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 336 (ред. от 07.12.2010) "Об утверждении Положения о проведении отбора пилотных проектов освоения территорий малоэтажного строительства в Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 335 "О внесении изменений в Программу развития промышленности Нижегородской области на 2007 - 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 24 октября 2006 года N 356"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 334 "О внесении изменений в Положение о государственно-правовом департаменте Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 11 августа 2006 года N 256"

Постановление Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 333 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 16 июня 2008 года N 237"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 08.08.2008 по делу N 22-3963 Приговор по делу о хищении чужого имущества изменен в части исключения из приговора указания на то, что осужденные не раскаялись в содеянном и не возместили причиненный материальный ущерб. Осужденные освобождены от наказания на основании ст. 5 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 19 апреля 2006 г. "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России".

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 08.08.2008 по делу N 22-3808 Суд правомерно совершил переквалификацию действий подсудимого с ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, то есть на пособничество в хищении чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, поскольку обстоятельств, свидетельствующих о том, что один из подсудимых является должностным лицом, в приговоре не приведено.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 1295-р "О создании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия образования Нижегородской области"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 1294-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 3 февраля 2006 года N 63-р"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 1290-р (ред. от 28.08.2008) "О признании инвестиционного проекта Нижегородской области приоритетным"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.08.2008 N 1289-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 18 апреля 2003 года N 218-р "О нормативе отчислений на содержание служб заказчиков"

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 104-З (ред. от 17.12.2009) "Об утверждении Соглашения между Правительством Нижегородской области и ОАО "Заволжский моторный завод" о предоставлении государственной поддержки" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1096-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 103-З "Об утверждении инвестиционного Соглашения между Правительством Нижегородской области и ООО "Капелла" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1095-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 102-З "О внесении изменения в статью 6 Закона Нижегородской области "Об осуществлении оборота земель сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1132-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 101-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О бюджетном процессе в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1104-IV)

Закон Нижегородской области от 08.08.2008 N 100-З "О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О предупреждении распространения эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 31.07.2008 N 1105-IV)

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.08.2008 по делу N А43-11473/2008-29-145 Требование о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворено, так как факт ненадлежащего исполнения покупателем обязательства по оплате товара подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 07.08.2008 по делу N А43-10329/2007-26-337 В удовлетворении требования об оспаривании решения и предписания территориального управления ФАС РФ о понуждении к заключению договора на использование железнодорожного пути необщего пользования отказано, так как действия (бездействие) истца в части отказа (уклонения) от заключения договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования создает препятствия для получения третьим лицом лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность в отношении опасных грузов на железнодорожном транспорте.

Приказ минздрава Нижегородской области от 07.08.2008 N 960 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 09.07.2008 N 739 "О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2008 году"

Приказ департамента здравоохранения г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 468 "Об упорядочении выдачи медицинских справок для представления в ГИБДД"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3726 (ред. от 08.10.2009) "Об определении порядка выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3708 "Об утверждении проекта планировки и межевания территории по Казанскому шоссе (южнее Александровской слободы) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3701 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории части квартала в границах улиц Яблоневая, Овражная, Деловая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3700 "О развитии застроенной территории в границах улиц Героя Васильева, Детская в Автозаводском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3699 "О развитии застроенной территории в границах улиц Бурденко, проспект Бусыгина, Героя Васильева в Автозаводском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3698 "О развитии застроенной территории в границах улиц Бурденко, Васнецова, Героя Васильева, проспект Бусыгина в Автозаводском районе"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 07.08.2008 N 3697 "О развитии застроенной территории в границах улиц Бурденко, Борская, Героя Васильева, Васнецова в Автозаводском районе"

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.08.2008 N 332 "Об утверждении административного регламента по исполнению лицензионной палатой Нижегородской области государственной функции по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции"

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.08.2008 N 331 "О признании утратившим силу постановления Правительства Нижегородской области от 25 апреля 2007 года N 140"

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.08.2008 N 330 "О внесении изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 23 ноября 2007 года N 435"

Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 07.08.2008 N 33 "О создании рабочей группы по формированию нормативной базы и технического задания на разработку нормативов содержания территорий"

Постановление избиркома Нижегородской области от 07.08.2008 N 237 "Об утверждении порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам окружной, территориальных, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу N 24"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 06.08.2008 по делу N А43-11832/2008-26-217 Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 7.22 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 06.08.2008 по делу N А43-11452/2008-26-210 В удовлетворении требования об оспаривании предписания администрации города о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции отказано, так как факт неполучения ответчиком обязательного разрешения администрации города на установку данной рекламной конструкции подтвержден материалами дела.

Приказ минздрава Нижегородской области от 06.08.2008 N 921 "О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 25.12.2007 N 1537-в "О лекарственном обеспечении льготных категорий жителей Нижегородской области при амбулаторном лечении"

Приказ минобразования Нижегородской области от 06.08.2008 N 425-а "О внесении изменения в приказ от 16 мая 2008 года N 296-а"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.08.2008 N 3674 (ред. от 17.05.2011) "О создании единых комиссий по проведению процедур размещения муниципальных заказов в городе Нижнем Новгороде"

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.08.2008 N 329 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2008 года N 146"

<Письмо> Законодательного Собрания Нижегородской области от 06.08.2008 N 14-22/1127 <О применении организациями и индивидуальными предпринимателями льготы по транспортному налогу в части автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива> (извлечение)

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 06.08.2008 N 1240-р "О создании рабочей группы по доработке и реализации программы "Взлет"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.08.2008 по делу N А43-11809/2008-10-158/адм. Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания территорий муниципальных образований, в том числе территорий, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам, а также нарушение правил благоустройства является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП Нижегородской области.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 05.08.2008 по делу N А43-11254/2008-10-156/адм. Нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий), является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.08.2008 N 3647 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2007 N 626"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.08.2008 N 3642 "О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 N 64 (в редакции постановлений главы администрации города от 13.10.2003 N 91, от 17.06.2005 N 36, от 17.09.2007 N 4195)"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.08.2008 N 3641 "О проведении открытого аукциона на заключение договоров на распространение рекламы на городском рекламном месте на территории города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.08.2008 N 3640 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 N 1764"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.08.2008 N 3639 "Об участии в 13-м Международном промышленно-экономическом форуме "Россия единая"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 05.08.2008 N 3637 (ред. от 27.05.2011) "О порядке выделения денежных средств из бюджета города Нижнего Новгорода на проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (вместе с "Порядком выделения бюджетных средств организациям, действующим на территории города Нижнего Новгорода в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на проведение капитального ремонта общего имущества собственников соразмерно доле города в праве общей собственности на это имущество", "Порядком предоставления выбранной собственниками помещений управляющей организации субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода", "Порядком предоставления выбранной собственниками помещений управляющей организации субсидии на капитальный ремонт жилых домов с высоким процентом физического износа, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода")

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 05.08.2008 по делу N 33-5121/08 Дело по иску о соразмерном уменьшении покупной цены квартиры, о возмещении ущерба, причиненного вследствие незапланированного размещения в квартире истца разводки труб горячего водоснабжения, и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, несет ли ответчик ответственность перед истцом за непредоставление полной информации о приобретаемом последним объекте недвижимости, поскольку агентским договором предусмотрена обязанность агента предоставлять дольщикам полную информацию об условиях договора долевого участия в строительстве.

Определение Нижегородского областного суда от 05.08.2008 по делу N 33-5120/2008 Решение об удовлетворении требования о взыскании суммы недополученной пенсии отменено ввиду признания недействующими положений постановления Совета Министров РФ "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" в части пересмотра размера пенсий без учета времени увеличения месячной стоимости продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава.

Определение Нижегородского областного суда от 05.08.2008 по делу N 33-51088 Дело по иску о возврате стоимости автомобиля ненадлежащего качества, о взыскании неустойки и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для выяснения вопросов о том, являлся ли существенным недостаток, имевшийся в автомобиле истца, и подлежал ли он устранению без затрат времени и денежных средств.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.08.2008 по делу N А43-11919/2008-43-249 В удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обязательной сертификации отказано, ввиду отсутствия в действиях ответчика состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.08.2008 по делу N А43-10867/2008-10-155/адм. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров недостоверных сведений о данных товарах, а равно представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для неприменения запретов и (или) ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 04.08.2008 по делу N А43-10654/2008-38-190 Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг без применения контрольно-кассовых машин могут быть признаны малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.

Постановление Правительства Нижегородской области от 04.08.2008 N 328 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 года N 215"

Решение РСТ Нижегородской области от 04.08.2008 N 13/4 "О тарифах на электрическую и тепловую энергию, реализуемую ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области"

Решение РСТ Нижегородской области от 04.08.2008 N 13/3 "О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО "Саровская теплосетевая компания", г. Саров Нижегородской области"

Решение РСТ Нижегородской области от 04.08.2008 N 13/2 "О тарифах на услуги по передаче электрической энергии через электрические сети ОАО "Саровская электросетевая компания", г. Саров Нижегородской области"

Решение РСТ Нижегородской области от 04.08.2008 N 13/1 "О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЗАО "Саровская генерирующая компания", г. Саров Нижегородской области"

Распоряжение Законодательного Собрания Нижегородской области от 04.08.2008 N 123р "О внесении изменений в приложение к распоряжению Председателя Законодательного Собрания области от 19 мая 2008 года N 80р"

Приказ минздрава Нижегородской области от 01.08.2008 N 906 "Об утверждении ведомственной областной целевой программы "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения Нижегородской области" на 2009 - 2010 годы"

Приказ минздрава Нижегородской области от 01.08.2008 N 905 "Об утверждении состава и Положения о комиссии по отбору больных для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Нижегородской области"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 01.08.2008 N 3615 "О проведении работ по инвентаризации детских игровых площадок, расположенных на территории города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 01.08.2008 N 3613 "Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2006 N 3417"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 01.08.2008 N 3612 (ред. от 03.02.2010) "О процедурных вопросах реализации постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2008 N 72"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.08.2008 N 327 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2006 года N 282 "О Порядке выплаты денежного поощрения лучшим учителям Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.08.2008 N 326 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 мая 2006 года N 169"

Постановление Правительства Нижегородской области от 01.08.2008 N 325 "О внесении изменений в областную целевую программу "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2007 - 2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18 октября 2006 года N 344"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 01.08.2008 по делу N 22-3874 Дело об умышленном убийстве направлено на новое рассмотрение, ввиду признания протоколов осмотра места происшествия и заключений судебно-биологической и судебно-медицинской экспертиз недопустимыми доказательствами, а также ввиду того, что судом не были исследованы все возможные версии о причастности к убийству других лиц.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 01.08.2008 по делу N 22-3870 Приговор по делу о нарушении Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека, изменен в части исключения из приговора указаний суда на причинение действиями подсудимого тяжкого вреда здоровью человека, а также на факт отсутствия возмещения подсудимым материального и морального ущерба, так как признание данных обстоятельств отягчающими противоречит общим правилам назначения наказания.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 01.08.2008 по делу N 22-3851 Дело о тайном хищении имущества, причинившем значительный ущерб потерпевшим, направлено на новое рассмотрение, так как судом не была проведена экспертиза установления реальной стоимости похищенного имущества.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 01.08.2008 по делу N 22-3834 Дело о мошенничестве направлено на новое рассмотрение для разрешения вопроса о квалификации содеянного.

Постановление Городской Думы г. Н.Новгорода от 01.08.2008 N 129 "О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 01.08.2008 N 1232-р "О внесении изменения в Положение о едином информационном дне Нижегородской области, утвержденное распоряжением Правительства Нижегородской области от 30 августа 2006 года N 665-р"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 31.07.2008 по делу N А43-10388/2008-39-365 Требование о взыскании задолженности по договору купли-продажи удовлетворено, так как факт неисполнения покупателем обязательства по оплате товара подтвержден материалами дела.

Приказ минздрава Нижегородской области от 31.07.2008 N 902 "О внесении изменений в приказ от 17.03.2008 N 254 "Об утверждении Перечня аптечных учреждений, осуществляющих отпуск наркотических лекарственных средств отдельным категориям граждан"

Приказ минздрава Нижегородской области от 31.07.2008 N 901 "О внесении изменений в приказ от 25.12.2007 N 1551-в "О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета"

Приказ минздрава и ТФОМС Нижегородской области от 31.07.2008 N 895/175-о "Об утверждении коэффициентов половозрастных затрат"

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 31.07.2008 по делу N 44у-538/2008 Приговор по делу об изнасиловании изменен в части сложения наказаний, так как суд необоснованно квалифицировал действия осужденного по п. "б" ч. 2 ст. 131 и п. "б", "в" ч. 2 ст. 131 УК РФ, по совокупности преступлений. В соответствии со ст. 17 УК РФ действовавшего на момент совершения преступлений, совокупностью преступлений признавалось совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 31.07.2008 по делу N 44у-534/2008 Приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности отменен в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 31.07.2008 по делу N 44у-503/2008 Приговор по делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью, отменен, так как суд необоснованно квалифицировал действия обвиняемого по совокупности преступлений, а не только по статье 105 (пункты "а", "д" части 2) Уголовного кодекса РФ.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 31.07.2008 по делу N 44у-489/2008 Приговор по делу о хищении имущества путем мошенничества изменен в части исключения признаков "приобретение права на чужое имущество" и "хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием", а также в части исключения из приговора указания на наличие у осужденной непогашенных судимостей.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3605 "О разработке проекта межевания территории в границах проспекта Гагарина, улиц Терешковой, Луганская, Батумская, Столетова, Вологдина в Приокском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3604 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Коминтерна, 50 лет Победы, Просвещенская, Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3603 "О разработке проекта межевания территории в границах Почаинский овраг, улицы Ильинская, Максима Горького, площадь Свободы, улица Варварская, площадь Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3602 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхне-Волжская набережная, площадь Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3601 "О разработке проекта межевания территории в границах улица Германа Лопатина, Казанское шоссе, улица Бринского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3600 "О разработке проекта межевания территории в границах улицы Ванеева, бульвара 60-летия Октября, улиц Генерала Штеменко, Героя Быкова, Генерала Ивлиева, Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3599 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Ванеева, Маршала Рокоссовского, реки Кова, улицы Маршала Малиновского в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3598 "О разработке проекта межевания территории в границах проспект Гагарина, площадь Маршала Жукова, улица Голованова, Межевая, 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3597 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Козицкого, Ванеева, Богородского, Генерала Ивлиева в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3596 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Ванеева, Надежды Сусловой, Генерала Ивлиева, Адмирала Васюнина в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3595 "О разработке проекта межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспект Ленина, бульвар Заречный, улица Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3594 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3593 "О разработке проекта межевания территории в границах проспекта Героев, площади Героев, улицы Просвещенская, реки Левинка, улицы Березовская, Московского шоссе, Бурнаковского проезда в Московском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3592 "О разработке проекта межевания территории в границах Сормовского шоссе, улиц Куйбышева, Нефтегазовская в Московском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3591 "О разработке проекта межевания территории в границах улицы бульвара Заречный, проспекта Ленина, улица Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3590 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Фруктовая, Родионова, Радужная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3589 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Композитора Касьянова, Германа Лопатина, Казанское шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3588 "О разработке проекта межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Коминтерна, Большевистская, Энгельса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3587 "О разработке проекта межевания территории в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Снежная, Дружбы в Ленинском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3586 "О разработке проекта межевания территории в границах бульвар Юбилейный, площадь Ростислава Алексеева, улица Культуры, улица Никиты Рыбакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3585 "О разработке проекта межевания территории в границах улиц Культуры, Коперника, бульвара Юбилейный, улицы Никиты Рыбакова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 31.07.2008 N 3575 "О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2007 N 3805"

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2008 N 324 "О выплате в 2008 году денежного вознаграждения учителям Нижегородской области, принявшим участие в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей Нижегородской области, но не попавшим в список победителей, за счет средств областного бюджета"

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2008 N 323 (ред. от 14.08.2009) "Об организации работы по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы в Нижегородской области" (вместе с "Порядком формирования органом местного самоуправления Нижегородской области списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году", "Порядком предоставления молодой семье - участнице подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы дополнительной социальной выплаты за счет средств областного и (или) местных бюджетов")

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2008 N 322 (ред. от 19.01.2010) "О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности "Актерское искусство" по заочной форме обучения за счет средств областного бюджета"

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2008 N 321 (ред. от 14.04.2011) "Об утверждении административного регламента министерства финансов Нижегородской области по исполнению государственной функции "Ведение государственного реестра региональных лотерей, проводимых на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2008 N 320 (ред. от 31.12.2010) "О Методике расчета норматива финансового обеспечения на реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 31.07.2008 N 319 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за II квартал 2008 года"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1141-IV "Об изменениях в реестре имущества государственной собственности области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1140-IV "О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Нижегородской области на 2008 год"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1138-IV "Об обращении совета некоммерческого партнерства агропромышленников Нижегородской области, Нижегородской областной организации профсоюза работников АПК, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России по Нижегородской области и Нижегородского областного отделения Аграрной партии России"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1133-IV "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания области "О создании Благотворительного совета Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1129-IV "О результатах мониторинга Закона Нижегородской области "Об осуществлении оборота земель сельскохозяйственного назначения в Нижегородской области" (в части использования земель в счет невостребованных земельных долей)"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1128-IV "О согласовании изменений в перечень объектов залогового фонда Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1127-IV "Об отклонении кандидатуры Софина Ю.Н. на должность мирового судьи Нижегородской области на трехлетний срок полномочий"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1126-IV "О принятии Закона Нижегородской области "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2008 год"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1124-IV "О результатах мониторинга Закона Нижегородской области "О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1123-IV "О назначении на должности мировых судей Нижегородской области на пятилетний срок полномочий"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1122-IV "О назначении на должности мировых судей Нижегородской области на трехлетний срок полномочий"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1117-IV "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания области "О составах комитетов Законодательного Собрания Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1115-IV (ред. от 18.12.2008) "Об организации мониторинга законодательства Нижегородской области во II полугодии 2008 года"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1114-IV "О внесении изменений в статьи 17 и 19 Регламента Законодательного Собрания Нижегородской области"

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1109-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Рябова О.А."

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1108-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Лисенкова В.Н."

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1107-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Серикова А.А."

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1106-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Ураева И.А."

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1101-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Бабанова Н.Ю."

Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.07.2008 N 1100-IV "О награждении Почетной грамотой Нижегородской области Невской О.А."

Приказ минздрава и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 30.07.2008 N 874/44-о "О реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения по разделу "Профилактика ВИЧ-инфекции, выявление и лечение больных ВИЧ" на территории Нижегородской области в 2008 году"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.07.2008 N 3551 "Об установлении цен на платные медицинские услуги, оказываемые МЛПУ "Стоматологическая поликлиника "Жемчуг" Советского района города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.07.2008 N 3543 "Об установлении тарифов на услуги ООО "Нижегороддорстрой"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.07.2008 N 3529 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2008 N 101"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.07.2008 N 3527 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул. Красноуральская (N 1а по ул. Спутник по ГП), под строительство жилого дома"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.07.2008 N 3526 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, ул. Красноуральская (N 1б по ул. Спутник по ГП), под строительство жилого дома"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 30.07.2008 N 3525 "О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного в Автозаводском районе, проспект Молодежный, дом 76, под строительство объекта в соответствии с видами разрешенного использования, установленными Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде для территориальной зоны Ц-2"

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 318 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 31 июля 2007 года N 263"

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 317 "О внесении изменения в Методику определения арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Нижегородской области, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18 апреля 2006 года N 128"

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 316 (ред. от 13.04.2011) "Об утверждении административного регламента министерства образования Нижегородской области по исполнению государственной функции "Установление для подведомственных образовательных учреждений профессионального образования ежегодно контрольных цифр приема всех категорий обучающихся"

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 315 (ред. от 25.11.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Покупайте нижегородское" на 2009 - 2012 годы"

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 N 314 "О внесении изменений в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2008 - 2012 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 декабря 2007 года N 531"

Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 30.07.2008 N 31 "О создании консультативной группы"

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 30.07.2008 N 106 "О внесении изменений в состав комиссии"

Приказ минздрава Нижегородской области от 29.07.2008 N 868 "О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 05.06.2008 N 600"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.07.2008 N 3500 "О разрешении ЗАО "Промтоннельстрой" разработки проекта межевания территории в границах улиц Щербакова, Дмитрия Павлова, Марксистская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.07.2008 N 3485 "О выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории города Нижнего Новгорода"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 29.07.2008 N 3484 "О вручении ветеранам знаков отличия "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 29.07.2008 по делу N 33-4586 Дело по иску о взыскании задолженности по лицензионному договору купли-продажи неисключительной лицензии на использование изобретений направлено на новое рассмотрение для подтверждения факта использования ответчиком при изготовлении и реализации продукции изобретений по патентам истца.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 29.07.2008 по делу N 33-4579/08 Определение суда по делу о взыскании задолженности по жилищному облигационному договору отменено, дело направлено на новое рассмотрение для устранения допущенного судом первой инстанции нарушения гражданско-процессуального законодательства, выразившегося в неправомерном прекращении производства по делу на основании абз. 3 ст. 220 ГПК РФ.

Определение Нижегородского областного суда от 29.07.2008 по делу N 33-4558/2008 Дело по иску о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами и о компенсации морального вреда направлено на новое рассмотрение для проверки правильности расчета судом общей суммы процентов за пользование заемными денежными средствами.

Определение Нижегородского областного суда от 29.07.2008 по делу N 33-45332008 Дело об обжаловании незаконных действий должностного лица, выразившихся в принятии акта проверки проведения землеустройства, подтверждающего факт наличия нарушений при проведении межевания земельного участка, принадлежавшего истцу на праве собственности, направлено на новое рассмотрение для подтверждения факта нарушения прав заявителя в результате вынесения спорного акта под иным наименованием, с учетом того, что факт нарушения порядка межевания установлен.

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 29.07.2008 по делу N 33-4277 Дело по жалобе на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя, выразившиеся в неисполнении решения суда о выселении лица из жилого помещения, направлено на новое рассмотрение для исследования доказательств по делу.

Постановление Правительства Нижегородской области от 29.07.2008 N 313 "О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации областных целевых программ в Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года N 203"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 29.07.2008 по делу N 22-3807 Дело о мошенничестве направлено на новое рассмотрение, так как суд, назначая наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, не учел, что исходя из смысла закона окончательное наказание по совокупности преступлений, назначенное путем частичного сложения наказаний, должно превышать как наказание, назначенное за первое преступление, так и наказание, назначенное за второе преступление.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.07.2008 N 1198-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 12 сентября 2007 года N 1410-р"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 28.07.2008 по делу N А43-10333/2007-3-232 Требование о признании недействительными решений, принятых на общем внеочередном собрании участников общества с ограниченной ответственностью, удовлетворено, так как тот факт, что вопросы, рассматриваемые на собрании, не были указаны в направленном истцу уведомлении о созыве собрания подтвержден материалами дела, все решения были приняты при отсутствии кворума.

Приказ департамента лесного комплекса Нижегородской области от 28.07.2008 N 314 "О внесении изменений в приказ департамента лесного комплекса Нижегородской области от 10.01.2008 N 367 "Об утверждении Перечня должностных лиц департамента лесного комплекса Нижегородской области, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 05.08.2008 N 01275-409-314)

Приказ департамента лесного комплекса Нижегородской области от 28.07.2008 N 313 "О внесении изменений в приказ департамента лесного комплекса Нижегородской области от 10.01.2008 N 368 "Об утверждении Перечня должностных лиц департамента лесного комплекса Нижегородской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 05.08.2008 N 01274-409-313)

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.07.2008 N 312 "О внесении изменений в Порядок первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 3 мая 2006 года N 152"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.07.2008 N 1196-р "О присвоении имени академика Людмилы Ивановны Новиковой муниципальному образовательному учреждению "Лицей N 87" г. Нижнего Новгорода"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25.07.2008 по делу N А43-10199/2008-43-233 Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствие с ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ.

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 25.07.2008 N 3441 "Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории части квартала в границах улиц Гоголя, Нижегородская, Ильинская, Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 25.07.2008 N 3428 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.11.2007 N 5320"

Постановление администрации г. Н.Новгорода от 25.07.2008 N 3422 "О разрешении ООО "Нижегородский Доходный Дом" разработки проекта межевания территории в границах улиц Бекетова, Заярская, Сестер Рукавишниковых, Горловская в Советском районе города Нижнего Новгорода"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 311 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 15 февраля 2006 года N 46"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 310 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 24 мая 2007 года N 166 "О реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" на территории Нижегородской области"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 309 "О внесении изменений в областную целевую Программу "Улучшение качества водоснабжения населения Нижегородской области на 2007 - 2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 10 октября 2006 года N 334"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 308 "О внесении изменений в областную целевую программу "Молодежь Нижегородской области" на 2007 - 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28 ноября 2006 года N 393"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 307 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 5 марта 2008 года N 62"

Постановление Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 306 "О региональном кадастре отходов производства и потребления Нижегородской области"

Кассационное определение Нижегородского областного суда от 25.07.2008 по делу N 22-3364 Приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей изменен в части исключения из приговора указания на квалифицирующий признак "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", так как совершенное подсудимыми деяние является единым и продолжаемым, а также в части исключения из приговора указания на то, что подсудимые являются участниками преступной группы, так как наличие судимости у обоих обвиняемых не подтверждено материалами дела.

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 1193-р (ред. от 09.09.2010) "Об утверждении Методических рекомендаций по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 N 1191-р "Об организации работы по разработке прогнозов объемов продукции"

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24.07.2008 по делу N А43-10165/2008-22-24 Требование о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворено, так как факты передачи товара поставщиком и его неоплаты покупателем установлены материалами дела.

Приказ минфина Нижегородской области от 24.07.2008 N 45 "О введении отчета об использовании субсидий (субвенций), предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов за счет средств федерального и областного бюджетов"

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-522/2008 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам отменено, так как в случае смерти истца, которому присуждена компенсация морального вреда, взысканная сумма компенсации входит в состав наследственного имущества и может быть получена наследниками умершего.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-521/2008 Дело об отмене условного наказания направлено на рассмотрение в районный суд, так как данный вопрос относится к компетенции районного суда, находящегося по месту жительства осужденного.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-520/2008 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам отменено, так как суд не вправе рассматривать гражданский иск о компенсации морального вреда в порядке уголовного судопроизводства.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-518/2008 Приговор по делу о разбое изменен в части смягчения наказания, так как суд при назначении наказания суд необоснованно учел тот факт, что подсудимый не имел постоянного места работы.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-516/2008 Приговор по делу о краже изменен, так как суд необоснованно квалифицировал действия осужденного как две кражи, совершенные с причинением значительного ущерба, в то время как действия последнего охватывались единым умыслом и представляли собой единое продолжаемое преступление.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-512/2008 Приговор по делу о разбое отменен, так как суд не оценил представленное в качестве доказательства заключение судебно-медицинского эксперта о степени тяжести причиненного вреда на предмет его объективности, полноты и достоверности.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-508/2008 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам отменено, так как рассмотрение кассационной жалобы в отсутствие подсудимого, а также его защитников является прямым нарушением права подсудимого на защиту.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-507/2008 Приговор изменен в части снижения наказания, так как при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" или "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не может превышать 3/4 максимального срока или размера наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-505/2008 Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-504/2008 Постановление об изменении приговора по делу о краже имущества отменено, так как в связи с изменениями действующего законодательства действия осужденного квалифицируются по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-500/2008 Постановление суда об удовлетворении жалобы о признании незаконными и необоснованными действий работника органов внутренних дел, связанных с возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, отменено, так как вывод суда об отсутствии в действиях подателя жалобы состава преступления является преждевременным.

Постановление президиума Нижегородского областного суда от 24.07.2008 по делу N 44у-472/2008 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам отменено, дело направлено на новое рассмотрение, так как рассмотрение кассационной жалобы в отсутствие осужденного, а также его защитника является прямым нарушением права осужденного на защиту.