Законы и постановления РФ

Постановление Губернатора Вологодской области от 23.05.2000 N 446 “О внесении дополнений в постановление Губернатора области от 2 февраля 2000 года N 72“ (вместе с “Положением о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд способом запроса ценовых котировок“)

Утратил силу с 1 января 2006 года в связи с изданием постановления Правительства Вологодской области от 14.11.2005 N 1185.

Вступил в силу с 23 мая 2000 года (пункт 2 данного документа).

ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2000 г. N 446

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА N 72

Постановляю:

1. Внести дополнения в постановление Губернатора области от 2 февраля 2000 года N 72 “О совершенствовании процедур проведения конкурсных торгов“:

абзац 2 пункта 1 дополнить словами:

“документации для предварительного квалификационного отбора при закупке товаров (приложение 7); документации для предварительного квалификационного отбора при закупке работ (приложение 8); конкурсной документации для проведения торгов (конкурса) на закупку
товаров (приложение 9); конкурсной документации для проведения торгов (конкурса) на закупку работ (приложение 10)“;

пункт 1 дополнить новым абзацем:

“Положение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд способом запроса ценовых котировок (приложение 11).“.

2. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Губернатор области

В.Е.ПОЗГАЛЕВ

Утверждено

Постановлением

Губернатора области

от 2 февраля 2000 г. N 72

(приложение 7)

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ

I. Приглашение к участию в предварительном

квалификационном отборе

Предварительный квалификационный отбор проводится для выявления поставщиков, квалификация которых позволит участвовать в торгах (конкурсе) на закупку товаров для государственных нужд.

Дата: _______________

Кому: _______________

Уважаемые господа!

_______________ (далее - “заказчик“) приглашает для участия в предварительном квалификационном отборе поставщиков для поставки товаров и/или установки оборудования _______________.

Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано _______________ (указать дату).

В предварительном квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из ___________________ (далее - “поставщики“).

Поставщики могут обратиться за документами предварительного квалификационного отбора по телефону, почте, телефаксу или телексу: ________________________.

В запросе следует указать, что это “Запрос на документы предварительного квалификационного отбора на ___________.

Документы предоставляются за плату в размере __________, которая не подлежит возмещению.

Заказчик в срок ___________ направит документы предварительного квалификационного отбора заказным письмом, но не несет ответственности за задержку в доставке или утерю отправленных документов.

Минимальное требование для прохождения предварительного квалификационного отбора состоит в выполнении ___________________.

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным почтовым отправлением по следующему адресу: _______________________ не позднее _______________. На конверте следует указать: “Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе на _______________“. Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть заявки, поданные
с опозданием.

Заказчик своевременно известит поставщиков о результатах предварительного квалификационного отбора соответствующим уведомлением.

К участию в торгах (конкурсе) будут приглашены только те поставщики, которые прошли предварительный квалификационный отбор по настоящей процедуре.

II. Инструкции поставщикам

Дата:

1. Предмет торгов (конкурса)

Заказчик намеревается провести предварительный квалификационный отбор поставщиков для поставки товаров и/или установки оборудования ___________________.

Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано _______________ (указать дату).

В предварительном квалификационном отборе могут принять участие отечественные и иностранные поставщики (или только отечественные).

2. Подача заявок

Поставщик не позднее _________________ подает письмо-заявку с соответствующей информацией для оценки его квалификации в предварительном отборе.

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным письмом не позднее _____________________ по следующему адресу: _______________________; на них должно быть указано: “Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе на _________“.

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием.

На конверте должны быть указаны имя и почтовый адрес поставщика.

Иностранные поставщики представляют все сведения, необходимые для участия в предварительном квалификационном отборе, на ___________ языке. Если какие-либо сведения представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на __________ языке.

Если поставщик не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его квалификации, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, такой поставщик может быть отстранен от участия в квалификационном отборе.

Встреча, во время которой поставщики имеют возможность получить разъяснения по требованиям предварительного квалификационного отбора, проводится __________ (указать время и место).

3. Критерии квалификационного отбора

Предварительный квалификационный отбор основан на удовлетворении (неудовлетворении) изложенных требований, касающихся общего и специального опыта поставщика, кадровых возможностей, оборудования, финансового состояния, которые подтверждаются поставщиком
при заполнении форм, приложенных к письму-заявке. Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности поставщика, связанные с выполнением контракта.

Общий опыт. Поставщик должен отвечать следующим критериям:

иметь опыт поставки товаров или установки оборудования или основных компонентов оборудования за последние три года не менее _________ шт. (и т.п.) на сумму не менее __________;

обладать необходимыми производственными возможностями ____________.

Кадровые возможности. Поставщик должен располагать собственными кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, или быть в состоянии предложить услуги специалистов через организации (перечислить).

Финансовое состояние. Ежегодный оборот поставщика за последние три года должен быть не менее ______.

Поставщик должен обладать достаточными финансовыми ресурсами для получения гарантии на выполнение контракта на сумму не менее ______.

Репутация (участие в судебных разбирательствах). Поставщик представляет точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным тяжбам и разбирательствам в органах арбитража, которые имели место по его контрактам за последние пять лет. Данные, свидетельствующие о том, что такие споры систематически разрешались не в пользу поставщика, могут явиться основанием для отстранения поставщика от квалификационного отбора.

4. Конфликт интересов

Поставщик не должен быть связан в настоящем или иметь связи в течение последних пяти лет с советниками или другими лицами, которые подготовили документацию и прочие документы предварительного этапа квалификационного отбора и документы торгов (конкурса) по предмету торгов (конкурса), или с консультантами, вовлеченными в выполнение контракта по предмету торгов (конкурса), которые могли бы давать консультации по вопросам, для решения которых поставщики приглашены на прохождение предварительной квалификации. Такие связи могут послужить основанием для отстранения поставщика от участия в квалификационном отборе.

5. Обновление сведений, представляемых для участия

в предварительном квалификационном отборе

При
представлении конкурсных заявок к участникам торгов (конкурса) может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения, которые были представлены для прохождения предварительного квалификационного отбора, с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным критериям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка не принимается, если в момент ее подачи оказывается, что квалификация поставщика уже не соответствует установленным требованиям.

6. Льгота отечественным поставщикам

При оценке конкурсных заявок отечественным поставщикам предоставляется льготный процент в размере ____.

Для получения льготного процента от поставщика требуется, чтобы:

стоимость материальных, трудовых и иных ресурсов и компонентов из России для изготовления или сборки предложенных товаров в России составляла не менее 30 процентов цены франко-завод;

поставщик был занят изготовлением и сборкой предложенных к поставке товаров с даты подачи конкурсной заявки.

7. Общие положения

Приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет направлено лишь тем поставщикам, которые прошли предварительный квалификационный отбор.

Поставщики, прошедшие отбор, могут представить только одну конкурсную заявку по контракту. Если поставщик представляет более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки, представленные этим поставщиком, отклоняются.

Поставщики представляют финансовое обеспечение конкурсной заявки в форме банковской гарантии, залога, поручительства или иной приемлемой для заказчика форме на сумму _____. От победителя торгов (конкурса) требуется также предоставление обеспечения выполнения контракта на сумму ____, составляющую _____ процентов цены контракта. Примеры приемлемых форм обеспечения предоставляются в документации для торгов (конкурса).

Заказчик оставляет за собой право:

вносить изменения в объем и стоимость любого контракта, выставляемого на конкурс; при этом будут приниматься конкурсные заявки по контракту (контрактам) лишь тех прошедших предварительный квалификационный отбор поставщиков, которые отвечают требованиям контрактов, в которые внесены изменения;

принять или отклонить заявки на прохождение предварительной квалификации в соответствии
с настоящей инструкцией;

отменить предварительный квалификационный отбор и отклонить все заявки.

Заказчик не несет ответственности за такие действия и не обязан информировать всех поставщиков об их причинах.

Уведомление о результатах рассмотрения заявок на предварительном квалификационном отборе с указанием наименований поставщиков, прошедших квалификационный отбор, направляется поставщикам в течение ___ дней после истечения срока представления заявок. При поступлении запроса от поставщиков, не прошедших предварительный квалификационный отбор, заказчик обязан разъяснить мотивы принятия им такого решения.

III. Письмо-заявка

Дата:

Кому: _______________

Уважаемые господа!

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _______________ (далее - “поставщик“) нижеподписавшиеся настоящим подают заявку на прохождение предварительного квалификационного отбора, который будет производиться Вами, с целью последующего участия в торгах (конкурсе) на получение контракта(ов) в рамках предмета торгов (конкурса) ________________.

К письму-заявке прилагаются копии документов, определяющих:

юридический статус поставщика;

основное место деятельности;

место регистрации в качестве юридического лица (для поставщиков, имеющих статус юридического лица) или место регистрации и национальность владельцев (для поставщиков, которые представляют собой индивидуальных предпринимателей).

Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции поставщика.

Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по общим вопросам и вопросам
управления ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по кадровым вопросам ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по
техническим вопросам ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по финансовым вопросам ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

Данная заявка подается с пониманием того, что:

возможность подачи конкурсных
заявок зависит от проверки всех данных, предоставленных поставщиками для квалификационного отбора на момент проведения торгов (конкурса);

ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять заявки, приостановить процесс предварительного квалификационного отбора и отклонить все заявки;

ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать поставщика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и верными во всех деталях.

Подпись

Ф.И.О.

От имени и по поручению (наименование поставщика) _______

М.П.

Приложение

к письму-заявке

Форма 1

Страница _____, состоит из ____ страниц

Общие сведения

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные предприниматели представляют, кроме того, сведения о национальной принадлежности (гражданстве).

В тех случаях, когда поставщик предполагает использовать услуги конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов общей стоимости поставки товаров и установки оборудования, должна быть представлена также информация, характеризующая партнеров:

--T----------------------------------------T-----------------¬

¦1¦Наименование фирмы ¦ ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦2¦Адрес головной конторы ¦ ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦3¦Телефон ¦ Контакт ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦4¦Факс ¦Электронная почта¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦5¦Место регистрации ¦ Год регистрации ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦6¦Банковские реквизиты (корреспондентский,¦ ¦

¦ ¦расчетный счета, ИНН, БИК) ¦ ¦

L-+----------------------------------------+------------------

--T------------------------------T-----------------¬

¦1¦Ф.И.О. ¦ ¦

+-+------------------------------+-----------------+

¦2¦Национальность предпринимателя¦ ¦

¦ ¦(гражданство) ¦ ¦

+-+------------------------------+-----------------+

¦3¦Телефон ¦ Контакт ¦

+-+------------------------------+-----------------+

¦4¦Факс ¦Электронная почта¦

+-+------------------------------+-----------------+

¦5¦Банковские реквизиты ¦ ¦

L-+------------------------------+------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 2

Страница _________, состоит из __________ страниц

Общий опыт работы

Наименование поставщика _______________________

Все поставщики заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту.

Поставщикам не нужно представлять вместе с заявками рекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы; они не будут учитываться при оценке квалификации.

------------------------------------------------------------¬

¦ Годовой оборот ¦

+---T-------------T-----------------------------------------+

¦Год¦Оборот (руб.)¦Эквивалент в долларах США для иностранных¦

¦ ¦ ¦поставщиков ¦

+---+-------------+-----------------------------------------+

¦1 ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-----------------------------------------+

¦2 ¦ ¦ ¦

L---+-------------+------------------------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 3

Страница _________, состоит из __________ страниц

Кадровые возможности

Наименование поставщика _____________________________________

--T--------------------------------------------------------¬

¦1¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

+-+--------------------------------------------------------+

¦2¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

+-+--------------------------------------------------------+

¦3¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

+-+--------------------------------------------------------+

¦4¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

L-+---------------------------------------------------------

Приложение

к письму - заявке

Форма 4

Страница _________, состоит из __________ страниц

Репутация (участие в судебных разбирательствах)

Наименование поставщика _____________________________________

----T--------------------T-------------------------------T------------¬

¦Год¦Решение в пользу или¦Наименование клиента, основание¦Оспариваемая¦

¦ ¦против поставщика ¦для тяжбы, предмет спора ¦сумма ¦

+---+--------------------+-------------------------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-------------------------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+-------------------------------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+-------------------------------+-------------

Утверждено

Постановлением

Губернатора области

от 2 февраля 2000 г. N 72

(приложение 8)

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА

ПРИ ЗАКУПКЕ РАБОТ

I. Приглашение к участию в предварительном

квалификационном отборе

Предварительный квалификационный отбор проводится для выявления подрядчиков, квалификация которых позволит участвовать в торгах (конкурсе) на закупку работ для государственных нужд.

Ниже приводится образец приглашения к участию в предварительном квалификационном отборе.

Дата:

Кому: _______________

Уважаемые господа!

_______________ (далее - “заказчик“) приглашает для участия в предварительном квалификационном отборе подрядчиков для выполнения работ по следующему предмету торгов (конкурса): _______________.

Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано _____________ (указать дату).

В предварительном квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из __________________ (далее - “подрядчики“).

Подрядчики могут обратиться за документами предварительного квалификационного отбора по телефону, почте, телефаксу или телексу: ________________________.

В запросе следует указать, что это “Запрос на документы предварительного квалификационного отбора на _________________“.

Документы предоставляются за плату в размере _______________, которая не подлежит возмещению. Заказчик направит документы заказным письмом, но не несет ответственности за задержку в доставке или утерю отправленных документов.

Минимальное требование для прохождения предварительного квалификационного отбора состоит в выполнении ___________________.

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным почтовым отправлением не позднее _________________ по следующему адресу: ________________________________. На конверте следует указать: “Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе по __________________“.

Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть заявки, поданные с опозданием.

Заказчик известит подрядчиков о результатах предварительного квалификационного отбора соответствующим уведомлением. К участию в торгах (конкурсе) будут приглашены только подрядчики, прошедшие предварительный квалификационный отбор по настоящей процедуре.

II. Инструкции подрядчикам

________________________________________

(наименование предмета торгов (конкурса)

_______________________________

(наименование заказчика)

Дата: ______________

1. Предмет торгов (конкурса)

Заказчик намеревается провести предварительный квалификационный отбор подрядчиков на следующие работы (контракты) по проекту: ______________________.

Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано _________ (указать дату).

В предварительном квалификационном отборе могут принять участие отечественные и иностранные подрядчики (или только отечественные).

Общие сведения о климате, гидрологических характеристиках, топографии, доступности района, наличии транспортных средств и коммуникаций, медицинских учреждений, план проекта, сроки строительства, наличие инфраструктуры, предоставляемой заказчиком, а также _______________ прилагаются на отдельном листе. Предусматривается осуществление контракта ______________ (указать тип контракта).

2. Подача заявок

Подрядчик не позднее _________________ подает письмо-заявку с соответствующей информацией для оценки его квалификации в предварительном отборе.

Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным письмом не позднее ________________ по следующему адресу: _____________________________; на них должно быть указано: “Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе на ____________“.

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием.

На конверте должны быть имя и почтовый адрес подрядчика.

Иностранные подрядчики представляют все сведения, необходимые для участия в предварительном квалификационном отборе, на ___________ языке. Если какие-либо сведения представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на _________ языке.

Если подрядчик не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его квалификации, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, такой подрядчик может быть отстранен от участия в предварительном квалификационном отборе.

Встреча, во время которой подрядчики имеют возможность получить разъяснения по требованиям проекта и критериям предварительного квалификационного отбора, проводится ____________________ (указать время и место).

3. Критерии предварительного квалификационного отбора

Предварительный квалификационный отбор основан на удовлетворении (неудовлетворении) требований, касающихся общего и специального опыта подрядчика, кадровых возможностей, оборудования, финансового состояния, которые подтверждаются подрядчиком при заполнении форм, приложенных к письму-заявке. Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности подрядчика, связанные с выполнением контракта. При определении соответствия подрядчика требованиям предварительного квалификационного отбора опыт и ресурсы субподрядчиков не учитываются.

Общий опыт. Подрядчик должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным требованиям:

средний ежегодный оборот строительных работ (определяемый как общая сумма завершенных и незавершенных работ по выставленным счетам) за последние пять лет должен быть ________ млн. рублей;

иметь опыт успешного участия в качестве генерального подрядчика в реализации в течение последних пяти лет не менее трех проектов, по характеру и сложности сопоставимых с предлагаемым контрактом; этот опыт должен включать в себя ____________________.

Кадровые возможности. Подрядчик должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для нижеуказанных должностей.

Подрядчик должен представить сведения по основным кандидатурам на каждую должность и их заместителям; оба кандидата должны отвечать требованиям, изложенным ниже:

-----------------------T-----------------T---------------T------------¬

¦ Должность ¦Общий стаж работы¦Стаж работы по ¦В качестве ¦

¦ ¦(лет) ¦данному профилю¦руководителя¦

¦ ¦ ¦(лет) ¦аналогичных ¦

¦ ¦ ¦ ¦работ (лет) ¦

+----------------------+-----------------+---------------+------------+

¦Руководитель контракта¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------------+---------------+------------+

¦Заместитель ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------------+---------------+------------+

¦Другая должность ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------------+---------------+------------+

¦Заместитель ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------+-----------------+---------------+-------------

Возможности по оборудованию. Подрядчик должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к следующим основным видам оборудования, которые должны находиться в рабочем состоянии:

----------------------------------T-----------------------------¬

¦Тип и характеристика оборудования¦Минимальное количество ¦

¦ ¦требуемых единиц оборудования¦

+---------------------------------+-----------------------------+

¦1. ¦ ¦

+---------------------------------+-----------------------------+

¦2. ¦ ¦

+---------------------------------+-----------------------------+

¦3. и т.д. ¦ ¦

L---------------------------------+------------------------------

Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении предлагаемого проекта. Подрядчик может представить альтернативный список оборудования, которое он предлагает для использования при выполнении контракта, сопроводив этот список объяснениями.

Финансовое состояние. Подрядчик должен показать, что он имеет доступ или имеет в наличии ликвидные активы, незаложенные основные производственные фонды, кредитные линии и другие финансовые ресурсы в достаточном объеме для обеспечения в ходе строительства в течение __________ месяцев движения платежей в размере _________ млрд. рублей без учета обязательств подрядчика по другим контрактам.

Представляются проверенные аудитором балансовые отчеты за последние пять лет, которые должны свидетельствовать о прочности финансового положения подрядчика и долгосрочной рентабельности его деятельности. В случае необходимости заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих подрядчика.

Репутация (участие в судебных разбирательствах). Подрядчик должен представить точные сведения по законченным или находящимся в процессе разбирательства в органах арбитража судебным тяжбам, которые имели место по его контрактам за последние пять лет. Данные, свидетельствующие о том, что такие споры систематически разрешались не в пользу подрядчика, могут явиться основанием для отстранения подрядчика от квалификационного отбора.

4. Конфликт интересов

Подрядчик не должен быть связан в настоящем или иметь связи в течение последних пяти лет с советниками или другими лицами, которые подготовили проектную документацию, спецификации и прочие документы предварительного квалификационного отбора и документы торгов (конкурса) по проекту или которым была предложена работа по контракту. Такие связи могут послужить основанием для отстранения подрядчика от участия в предварительном квалификационном отборе.

5. Обновление сведений, представляемых

для участия в предварительном квалификационном отборе

При представлении конкурсных заявок к участникам торгов (конкурса) может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения, которые были представлены для прохождения предварительного квалификационного отбора, с целью подтверждения соответствия квалификационным критериям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка не принимается, если в момент ее подачи оказывается, что квалификация подрядчика уже не соответствует установленным требованиям.

6. Льгота отечественным подрядчикам

При оценке конкурсных заявок отечественным подрядчикам предоставляется льготный процент в размере __________________. При объявлении торгов (конкурса) прошедшие предварительный квалификационный отбор подрядчики получают уведомление о том, распространяется ли на них положение о льготе отечественным подрядчикам.

Для получения льготного процента подрядчики должны:

быть зарегистрированными в Российской Федерации;

иметь в качестве большинства владельцев контрольного пакета а“ций лиц, имеющих гражданскую принадлежность Российской Федерации;

не заключать контрактов субподряда с иностранными подрядчиками на сумму более 50% стоимости контракта.

7. Общие положения

Приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет направлено лишь тем подрядчикам, которые прошли предварительный квалификационный отбор. Подрядчики, прошедшие отбор, могут представить только одну конкурсную заявку по контракту. Если подрядчик представляет более одной конкурсной заявки, то все конкурсные заявки, представленные этим подрядчиком, отклоняются. Данное условие не распространяется на конкурсные заявки, предусматривающие выполнение работ силами субподрядчиков, услугами которых пользуется более чем один подрядчик.

Подрядчики представляют финансовое обеспечение конкурсной заявки в форме банковской гарантии, залога, поручительства или иной приемлемой для заказчика форме, на сумму ___________. От победителя торгов (конкурса) требуется также предоставление обеспечения выполнения контракта. Примеры приемлемых форм обеспечения предоставляются в документации для торгов (конкурса).

Заказчик оставляет за собой право:

вносить изменения в объем и стоимость любого контракта, выставляемого на конкурс; при этом будут приниматься конкурсные заявки по контракту (контрактам) лишь тех прошедших предварительный квалификационный отбор участников, которые отвечают требованиям контрактов, в которые внесены изменения;

принять или отклонить заявку на прохождение предварительной квалификации в соответствии с настоящей инструкцией;

отменить предварительный квалификационный отбор и отклонить все заявки.

Заказчик не несет ответственности за такие действия и не обязан информировать всех подрядчиков об их причинах.

Уведомление о результатах рассмотрения заявок с указанием имен подрядчиков, прошедших предварительный квалификационный отбор, направляется подрядчикам по факсу или телексу в течение _____________ дней после истечения срока представления заявок. При поступлении запроса от подрядчиков, не прошедших предварительный квалификационный отбор, заказчик обязан разъяснить мотивы принятия им такого решения.

III. Письмо-заявка

Дата: _______________

Кому: _______________

Уважаемые господа!

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _____________ (далее - “подрядчик“), а также полностью изучив всю информацию по предварительному квалификационному отбору, нижеподписавшиеся настоящим подают заявку на прохождение предварительного квалификационного отбора, который будет производиться Вами, с целью последующего участия в торгах (конкурсе) на получение следующего контракта(ов) в рамках проекта ____________________:

----------------T----------------------¬

¦Номер контракта¦Наименование контракта¦

+---------------+----------------------+

¦1. ¦ ¦

+---------------+----------------------+

¦2. ¦ ¦

+---------------+----------------------+

¦3. и т.д. ¦ ¦

L---------------+-----------------------

Примечание. Подрядчик чернилами вычеркивает все контракты, по которым не желает проходить квалификационный отбор, ставя свою подпись и дату под каждым вычеркнутым пунктом.

К письму-заявке прилагаются копии документов, определяющих:

юридический статус подрядчика;

основное место деятельности;

место регистрации в качестве юридического лица (для подрядчиков, имеющих статус юридического лица) или место регистрации и национальность (гражданство) владельцев (для подрядчиков, которые представляют собой индивидуальных предпринимателей).

Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции подрядчика.

Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по общим вопросам и вопросам управления ¦

+----------------------------------T---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+----------------------------------+---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L----------------------------------+----------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по кадровым вопросам ¦

+----------------------------------T---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+----------------------------------+---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L----------------------------------+----------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по техническим вопросам ¦

+----------------------------------T---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+----------------------------------+---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L----------------------------------+----------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по финансовым вопросам ¦

+----------------------------------T---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

+----------------------------------+---------------------------+

¦Ф.И.О. ¦Телефон: ¦

L----------------------------------+----------------------------

Данная заявка подается с пониманием того, что:

возможность подачи конкурсных заявок зависит от проверки всех данных, предоставленных подрядчиками для предварительного квалификационного отбора на момент проведения торгов (конкурса);

ваша организация оставляет за собой право:

пересмотреть объем и стоимость контрактов по данному проекту; в таком случае конкурсные заявки будут приниматься только от тех прошедших предварительный квалификационный отбор подрядчиков, которые отвечают пересмотренным требованиям;

отклонить или принять заявку, приостановить процесс предварительного квалификационного отбора и отклонить все заявки;

ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны.

Нижеподписавшиеся подтверждают, что подрядчик отвечает (не отвечает) требованиям положения о предоставлении льготы отечественным участникам торгов (конкурса) и просит учесть это при оценке конкурсной заявки.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения в должным образом заполненной заявке являются полными, точными и верными во всех деталях.

Подпись

Ф.И.О.

От имени и по поручению (наименование подрядчика)

М.П.

Приложение

к письму-заявке

Форма 1

Страница _________, состоит из __________ страниц

Общие сведения

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные предприниматели представляют сведения о национальной принадлежности (гражданстве).

В тех случаях, когда подрядчик предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов общей стоимости работ, должна быть представлена также информация, характеризующая субподрядчиков:

--T----------------------------------------T-----------------¬

¦1¦Наименование фирмы ¦ ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦2¦Адрес головной конторы ¦ ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦3¦Телефон ¦ Контакт ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦4¦Факс ¦Электронная почта¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦5¦Место регистрации ¦ Год регистрации ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦6¦Банковские реквизиты (корреспондентский,¦ ¦

¦ ¦расчетный счета, ИНН, БИК) ¦ ¦

L-+----------------------------------------+------------------

--T--------------------------------------------T-----------------¬

¦1¦Ф.И.О. ¦ ¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦2¦Национальность предпринимателя (гражданство)¦ ¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦3¦Телефон ¦ Контакт ¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦4¦Факс ¦Электронная почта¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦5¦Банковские реквизиты ¦ ¦

L-+--------------------------------------------+------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 2

Страница _________, состоит из __________ страниц

Общий опыт работы

Наименование подрядчика ___________________________

Все подрядчики заполняют данную форму. Представляют сведения по годовому обороту подрядчика согласно счетам, выставленным клиентам за каждый год по завершенным и незавершенным работам в млрд. рублей на конец рассматриваемого периода.

Подрядчикам не нужно представлять вместе с заявками рекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы, т.к. они не будут учитываться при оценке квалификации.

------------------------------------------------------------¬

¦ Годовой оборот (только строительство) ¦

+---T-------------T-----------------------------------------+

¦Год¦Оборот (руб.)¦Эквивалент в долларах США для иностранных¦

¦ ¦ ¦поставщиков ¦

+---+-------------+-----------------------------------------+

¦1 ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-----------------------------------------+

¦2 ¦ ¦ ¦

L---+-------------+------------------------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 3

Страница _________, состоит из __________ страниц

Конкретный опыт работы

Наименование подрядчика _____________________________________

Для прохождения предварительного квалификационного отбора необходимо, чтобы подрядчик отвечал конкретным требованиям, приведенным в данной форме, как об этом изложено в инструкции подрядчикам.

Каждый подрядчик приводит перечень контрактов за последние пять лет на сумму ____________, аналогичных по характеру и степени сложности контракту, для получения которого подрядчик проходит предварительный квалификационный отбор. Стоимость указывается в валютах контрактов на дату завершения, а по текущим контрактам - на дату заключения контракта.

Сведения по каждому завершенному контракту либо контракту, выполняемому подрядчиком, суммируются.

Если подрядчик предполагает использовать услуги субподрядчиков для выполнения важнейших компонентов работы или работы на сумму более 10 процентов общей стоимости контракта, то в нижеприведенные формы должны быть включены также сведения относительно каждого субподрядчика.

Приложение

к форме 3

Страница _________, состоит из __________ страниц

Подробные сведения об аналогичных по

характеру и сложности контрактах

Наименование подрядчика __________________________________

Для каждого контракта используется отдельный лист.

---T---------------------------------------------------------¬

¦ 1¦Номер контракта ¦

¦ ¦Наименование контракта ¦

¦ ¦Страна ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 2¦Наименование заказчика ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 3¦Адрес заказчика ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 4¦Характер работы и особые условия контракта, для получения¦

¦ ¦которого подрядчик проходит квалификационный отбор ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 5¦Роль в осуществлении контракта (отметить один из двух ¦

¦ ¦пунктов): ¦

¦ ¦- единственный подрядчик ¦

¦ ¦- субподрядчик ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 6¦Общая стоимость контракта (в конкретной валюте на дату ¦

¦ ¦завершения; по текущим контрактам - на дату присуждения) ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 7¦Эквивалент в рублях и долларах США ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 8¦Дата присуждения контракта ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦ 9¦Дата завершения ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦10¦Срок выполнения контракта (лет, месяцев) ¦

+--+---------------------------------------------------------+

¦11¦Особые требования ¦

L--+----------------------------------------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 4

Страница _________, состоит из __________ страниц

Краткие сведения об обязательствах по текущим

контрактам и незавершенным работам

Наименование подрядчика _____________________________________

Подрядчики предоставляют данные о своих текущих обязательствах по последним десяти заключенным контрактам, по контрактам, по которым получено письмо о намерении принять предложение или письмо о принятии заявки, и по контрактам, которые близятся к завершению, но по которым еще не выдан сертификат о полном завершении, с указанием общего числа текущих контрактов.

-----------------------T-----------------------T-------------------¬

¦Наименование контракта¦Стоимость незавершенных¦Предполагаемая дата¦

¦ ¦работ ¦завершения ¦

+----------------------+-----------------------+-------------------+

¦1. ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------------------+-------------------+

¦2. ¦ ¦ ¦

+----------------------+-----------------------+-------------------+

¦3. и т.д. ¦ ¦ ¦

L----------------------+-----------------------+--------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 5

Страница _________, состоит из __________ страниц

Кадровые возможности

Наименование подрядчика _____________________________________

Подрядчики предоставляют имена по крайней мере двух кандидатов, соответствующих требованиям, определенным по каждой должности, имеющей существенное значение для выполнения контракта. Сведения об опыте работы каждого кандидата представляются на отдельной странице, применив приложение к форме 5 для каждого кандидата.

------------------------------T--------------------------¬

¦Должность ¦ ¦

+-----------------------------+--------------------------+

¦Имя основного кандидата ¦ ¦

+-----------------------------+--------------------------+

¦Имя альтернативного кандидата¦ ¦

L-----------------------------+---------------------------

Приложение

к форме 5

Страница _________, состоит из __________ страниц

Краткие сведения о кандидате

Имя кандидата _______________________________________________

-------------------------------------------T---------------------¬

¦ Должность ¦Кандидат: ¦

¦ ¦- основной; ¦

¦ ¦- альтернативный ¦

+--------------------T---------------------+---------------------+

¦Сведения о кандидате¦1. Имя кандидата ¦2. Дата рождения ¦

¦ +---------------------+---------------------+

¦ ¦3. Профессиональная квалификация ¦

+--------------------+-------------------------------------------+

¦Место работы в ¦Наименование заказчика ¦

¦настоящее время ¦ ¦

+--------------------+-------------------------------------------+

¦ ¦Адрес заказчика ¦

¦ +---------------------T---------------------+

¦ ¦Телефон ¦Контакт (управляющий,¦

¦ ¦ ¦ответственный за ¦

¦ ¦ ¦кадры) ¦

¦ +---------------------+---------------------+

¦ ¦Факс ¦Электронная почта ¦

¦ +---------------------+---------------------+

¦ ¦Название должности, ¦Стаж работы на ¦

¦ ¦занимаемой кандидатом¦нынешнем месте ¦

L--------------------+---------------------+----------------------

Представить краткие сведения о трудовой деятельности за последние 20 лет в обратной хронологической последовательности. Указать наличие технического и управленческого опыта, имеющего отношение к проекту.

---------------T-------------T----------------------------¬

¦С какого срока¦По какой срок¦Предприятие /предмет торгов/¦

¦ ¦ ¦должность (соответствующий ¦

¦ ¦ ¦технический и управленческий¦

¦ ¦ ¦опыт) ¦

+--------------+-------------+----------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦

L--------------+-------------+-----------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 6

Страница _________, состоит из __________ страниц

Возможности по оборудованию

Наименование подрядчика ______________________________________

От подрядчика требуется представить сведения, подтверждающие возможность удовлетворить требования по каждому виду и набору оборудования, указанного в инструкции подрядчикам. По каждому виду оборудования, перечисленного в инструкции подрядчикам, а также на альтернативное оборудование, предложенное подрядчиком, заполняется отдельная форма (6).

-----------------------------------------------------------------¬

¦ Вид оборудования ¦

+----------------------T----------------------T------------------+

¦Данные об оборудовании¦1. Наименование ¦2. Модель и ¦

¦ ¦изготовителя ¦номинальная ¦

¦ ¦ ¦мощность ¦

+----------------------+----------------------+------------------+

¦ ¦3. Производительность ¦4. Год выпуска ¦

+----------------------+----------------------+------------------+

¦Нынешнее состояние ¦5. Местонахождение ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦ ¦6. Текущие обязательства ¦

+----------------------+-----------------------------------------+

¦Источник ¦7. Указать источник оборудования: ¦

¦ ¦- собственность; ¦

¦ ¦- взято напрокат; ¦

¦ ¦- арендовано; ¦

¦ ¦- оборудование, которое будет специально ¦

¦ ¦(приобретено) изготовлено ¦

L----------------------+------------------------------------------

Нижеследующая информация не представляется по оборудованию, которое является собственностью подрядчика.

-----------T----------------------------------------------------¬

¦Владелец ¦8. Наименование владельца ¦

+----------+----------------------------------------------------+

¦ ¦9. Адрес владельца ¦

+----------+-----------------------------T----------------------+

¦ ¦Телефон ¦Имя и должность ¦

¦ ¦ ¦уполномоченного лица ¦

+----------+-----------------------------+----------------------+

¦ ¦Факс ¦Электронная почта ¦

+----------+-----------------------------+----------------------+

¦Соглашения¦Краткие сведения по прокату (аренде), соглашениям об¦

¦ ¦изготовлении, относящимся к проекту ¦

L----------+-----------------------------------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 7

Страница _________, состоит из __________ страниц

Финансовые возможности

Наименование подрядчика ______________________________________

Подрядчики должны представить сведения о финансовом состоянии, подтверждающие соответствие подрядчиков требованиям, изложенным в инструкции подрядчикам. Данную форму заполняют все подрядчики. При необходимости на отдельных страницах представляется полная банковская информация.

К форме прилагаются заверенные аудитором копии балансовых отчетов.

Приводятся суммарные данные по активам и пассивам, выраженные в млрд. рублей (на конец соответствующего года) за последние пять лет.

На основе существующих обязательств производится прогноз оценки активов и пассивов, выраженной в млрд. рублей, на следующие два года.

---------------------T------------------------------T-------------¬

¦Финансовые сведения ¦По факту за последние пять лет¦Прогноз на ¦

¦в млрд. руб. ¦ ¦следующие два¦

¦ ¦ ¦года ¦

¦ +-----T-----T------T-----T-----+------T------+

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+

¦1. Сумма баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+

¦2. Оборотные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+

¦3. Суммарные пассивы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+

¦4. Текущие пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+

¦5. Прибыль до уплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+

¦6. Прибыль после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦уплаты налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+-----+-----+------+-----+-----+------+-------

Указать предлагаемые источники финансирования, обеспечивающие потребности в движении платежей по проекту, без учета текущих обязательств.

-------------------------T--------------------¬

¦Источники финансирования¦Объем (в млрд. руб.)¦

+------------------------+--------------------+

¦1. ¦ ¦

+------------------------+--------------------+

¦2. ¦ ¦

+------------------------+--------------------+

¦3. и т.д. ¦ ¦

L------------------------+---------------------

К форме прилагаются заверенные аудитором финансовые отчеты за последние пять лет.

Индивидуальные предприниматели должны представить копии налоговых деклараций за последние пять лет.

Приложение

к письму-заявке

Форма 8

Страница _________, состоит из __________ страниц

Репутация (участие в судебных разбирательствах)

Наименование подрядчика ______________________________________

Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние пять лет, или текущими контрактами.

----T--------------------T---------------------T------------------¬

¦Год¦Решение в пользу или¦Наименование клиента,¦Оспариваемая сумма¦

¦ ¦против поставщика ¦основание для тяжбы, ¦ ¦

¦ ¦ ¦предмет спора ¦ ¦

+---+--------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+---------------------+-------------------

Утверждено

Постановлением

Губернатора области

от 2 февраля 2000 г. N 72

(приложение 9)

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТОРГОВ (КОНКУРСА) НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ

I. Приглашение к участию в торгах

(конкурсе) на закупку товаров

Дата:

Кому: _______________

Уважаемые господа!

Заказчик ______________________________ (название, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса, имя и должность ответственного лица, обеспечивающего связь по контракту) настоящим приглашает к участию в торгах (конкурсе) на закупку товаров _____________________ (краткое описание товаров и связанных с ними услуг с указанием сроков поставок).

В торгах (конкурсе) могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из ______________ (далее - “поставщики“).

Заинтересованные поставщики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для торгов (конкурса) в ______________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса).

Полный комплект документации для торгов (конкурса) может быть приобретен всеми заинтересованными поставщиками после того, как они направят запрос по адресу: ____________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере ________________ (сумма в рублях или в любой конвертируемой валюте) (в случае установления такого комиссионного сбора).

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: ___________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) в _________ (время и дата окончания периода подачи заявок) и сопровождаться обеспечением в размере ______ (фиксированная сумма или процент от суммы конкурсной заявки).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанных в информационных картах, в присутствии представителей поставщиков - участников торгов (конкурса), пожелавших принять участие в этом.

II. Инструкции поставщикам - участникам торгов (конкурса)

Общие сведения

1. Источник финансирования

Заказчик, упомянутый в информационных картах конкурсной заявки (далее - “заказчик“), располагает средствами, указанными в информационных картах конкурсной заявки. Источник и сумма выделенных средств также указаны в информационных картах конкурсной заявки. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта(ов), для выполнения которого(ых) выпущено настоящее приглашение к участию в торгах (конкурсе).

2. Правомочность поставщиков - участников торгов (конкурса)

Настоящее приглашение к участию в торгах (конкурсе) распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации (далее именуемая - Россия), указанных в информационных картах конкурсной заявки. Все материалы, оборудование и услуги, используемые для выполнения контракта, должны исходить из правомочной страны-источника, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки.

Поставщики не должны быть связаны (или не должны иметь прошлых связей), прямо или косвенно, с какой-либо организацией, которая была привлечена заказчиком для предоставления консультационных услуг на этапе подготовки документов, подлежащих использованию при закупке товаров, в соответствии с настоящим приглашением к участию в торгах (конкурсе).

3. Приемлемость товаров и услуг

Все товары и связанные с ними услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников, как это указано в информационных картах конкурсной заявки.

4. Одна конкурсная заявка от каждого

поставщика - участника торгов (конкурса)

Каждый поставщик - участник торгов (конкурса) может подать только одну конкурсную заявку. В случае если поставщик подает более одной конкурсной заявки (за исключением альтернативных предложений в соответствии с настоящей документацией для торгов (конкурса), все конкурсные заявки с его участием отклоняются независимо от характера проведения и результатов торгов (конкурса).

5. Затраты на участие в торгах (конкурсе)

Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик, указанный в информационных картах конкурсной заявки, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов торгов (конкурса).

Конкурсная документация для торгов (конкурса)

6. Содержание документации для торгов (конкурса)

Документация для торгов (конкурса) включает:

Приглашение к участию в т“ргах (конкурсе)

Инструкции участникам торгов (конкурса)

Информационные карты конкурсных заявок

Общие условия контракта

Специальные условия контракта

Заказ на поставку товаров и услуг

Технические условия

Форму конкурсной заявки и таблицы цен

Форму обеспечения конкурсной заявки

Форму уведомления о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс)

Форму контракта

Форму обеспечения выполнения контракта

Форму банковской гарантии на выплату аванса

Форму доверенности изготовителя

Поправки к документации для торгов (конкурса) (при наличии).

Неполное предоставление информации, требующейся в документации для торгов (конкурса), или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям документации для торгов (конкурса), дает право на отклонение конкурсной заявки.

7. Разъяснение документации для торгов (конкурса)

Поставщик - участник торгов (конкурса), которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении документации для торгов (конкурса), может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (далее по тексту термин “телеграмма“ означает также телекс и факс), которые направляются по адресу заказчика, указанному в информационных картах. Заказчик письменно ответит на любой запрос поставщика, связанный с разъяснением документации для торгов (конкурса), который он получит не позднее чем за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок, указанного в информационных картах.

Письменные копии ответа заказчика (включая объяснение сути вопроса, без указания его источника) рассылаются всем участникам торгов (конкурса), получившим документацию.

8. Внесение поправок в документацию

для торгов (конкурса)

В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может по любой причине внести поправку в документацию для торгов (конкурса) при условии предоставления поставщикам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки.

Все поставщики - участники торгов (конкурса), получившие документацию для торгов (конкурса), уведомляются о внесенной поправке письмом или телеграммой.

Для того чтобы предоставить поставщикам - участникам торгов (конкурса) достаточно времени для учета внесенных поправок при подготовке своих конкурсных заявок, заказчик при необходимости может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации для торгов (конкурса).

Инструкция по подготовке конкурсных заявок

9. Язык конкурсной заявки

Конкурсная заявка, подготовленная поставщиком, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись поставщик и заказчик, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная поставщиком, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в информационных картах конкурсных заявок. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

10. Документация, входящая в конкурсную заявку

Конкурсная заявка, подготовленная поставщиком, должна содержать:

форму конкурсной заявки и таблицы цен, заполненные в соответствии с настоящей инструкцией;

документальное подтверждение, подготовленное согласно настоящей инструкции, свидетельствующее о том, что поставщик имеет право на подачу конкурсной заявки и обладает квалификацией, необходимой для выполнения контракта (в случае принятия его конкурсной заявки);

документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с настоящей инструкцией, свидетельствующее о том, что товары и вспомогательные услуги, которые должны быть предоставлены поставщиком, приемлемы и соответствуют требованиям, изложенным в документации для торгов (конкурса);

обеспечение конкурсной заявки в соответствии с настоящей инструкцией.

11. Форма конкурсной заявки и таблицы цен

Поставщик заполняет форму конкурсной заявки и соответствующую форму таблицы цен, включенные в документацию для торгов (конкурса), с указанием подлежащих к поставке товаров с их кратким описанием, страны происхождения, количества и цен.

12. Цена конкурсной заявки

Поставщик указывает в соответствующей форме таблицы цен цену единицы продукции (где это применимо) и общую цену товаров, предлагаемых к поставке. Поставщик может представить конкурсную заявку на частичную поставку (лишь части требуемого по контракту количества товаров), если об этом указано в информационных картах конкурсной заявки.

Цены, приводимые в форме таблицы цен, указываются раздельно следующим образом:

цена товара указывается на условиях поставки, как об этом указано в информационных картах конкурсной заявки, включая все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате;

оплата транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой товаров к их конечному пункту, если это указано в информационных картах конкурсной заявки;

стоимость прочих услуг (если таковые имеются), перечисленных в информационных картах конкурсной заявки.

Разбивка цены поставщиками производится исключительно для того, чтобы облегчить заказчику сопоставление конкурсных заявок, и не ограничивает право заказчика заключать контракты на любых предлагаемых условиях.

Цены, предлагаемые поставщиками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться, если в информационных картах конкурсных заявок не указано иное.

13. Валюта конкурсной заявки

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в информационных картах конкурсных заявок.

14. Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию

поставщика - участника торгов (конкурса)

Поставщик должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в торгах (конкурсе) и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта.

Документальное подтверждение квалификации поставщика и его способности выполнить контракт должно удостоверить заказчика в том, что:

поставщик обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта;

если поставщик предлагает поставить товары, изготовителем которых он не является, то он имеет надлежащие полномочия (включая полномочия от изготовителя), позволяющие поставлять такие товары;

если поставщик сам не осуществляет хозяйственную деятельность в России, то его представляет или будет представлять агент в России, который будет иметь возможность выполнять обязательства поставщика, в т.ч. связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и организацией резервов запчастей, предусмотренных условиями контракта и/или техническими условиями;

квалификация участника торгов (конкурса) соответствует критериям, перечисленным в информационных картах конкурсной заявки.

15. Документы, подтверждающие приемлемость товаров

и их соответствие документации для торгов (конкурса)

Поставщик представляет в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие приемлемость и соответствие документации для торгов (конкурса) всех товаров и услуг, которые поставщик предлагает поставить или реализовать в соответствии с условиями настоящего контракта.

Документальное подтверждение приемлемости товаров должно быть отражено указанием в форме таблицы цен страны происхождения предлагаемых товаров, подтвержденное сертификатом о происхождении.

Документальное подтверждение о соответствии товаров и услуг требованиям документации для торгов (конкурса) может быть представлено в форме описания, чертежей и цифровых данных и должно включать:

описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров;

перечень сведений, включая информацию относительно наличия резервов и действующих цен на все запасные части, специальные инструменты и т.д., необходимые для надежного и непрерывного функционирования товаров в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсных заявок;

постатейные комментарии к техническим условиям, указанным заказчиком, о соответствии товаров и услуг этим условиям или же документ, отражающий отклонения и исключения из положений технических условий.

Для того чтобы эти комментарии были выполнены, поставщик - участник торгов (конкурса) принимает во внимание, что стандарты на исполнение работ, материалы и оборудование, а также ссылки на фирменные марки и номера из каталогов, указанные заказчиком в технических условиях, носят лишь описательный, а не обязательный характер. Поставщик может представить в своей конкурсной заявке альтернативные стандарты, фирменные названия и/или номера из каталогов при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических условиях.

16. Обеспечение конкурсной заявки

Поставщик представляет в составе своей конкурсной заявки финансовое обеспечение на сумму, оговоренную в информационных картах конкурсной заявки.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с поведением поставщика, и обеспечивает лишение последнего этого обеспечения в определенных случаях, оговоренных в настоящем пункте.

Обеспечение конкурсной заявки должно быть выражено в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки, и иметь форму (форма обеспечения определяется в информационных картах конкурсной заявки и может быть представлена банковской гарантией, залогом или поручительством).

Все конкурсные заявки, не имеющие обеспечения, отклоняются заказчиком как не отвечающие условиям конкурса.

Поставщику, который не выиграл торги (конкурс), сумма обеспечения возвращается не позднее чем через 28 (двадцать восемь) дней после истечения срока действия конкурсной заявки, предусмотренного заказчиком.

Поставщику, который выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается после подписания последним контракта и предоставления обеспечения выполнения контракта.

Обеспечение конкурсной заявки может быть удержано:

если поставщик отзывает свою конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного им самим в заполненной им форме конкурсной заявки;

если победивший участник торгов (конкурса) не подпишет контракт и/или не предоставит обеспечение выполнения контракта.

17. Альтернативные предложения поставщиков

Альтернативные предложения к техническим условиям, условиям контракта или другим требованиям, предусмотренным в документации для торгов (конкурса) (за исключением случаев представления альтернативной таблицы цен), будут рассматриваться лишь в тех случаях, когда об этом оговорено в информационных картах конкурсных заявок, и оценка их будет производиться способом, описанным в информационных картах.

Поставщики, представляющие альтернативные предложения, также представляют по существу отвечающее требованиям конкурсное предложение (основную конкурсную заявку), а также дополнительную информацию, которая бы обеспечила проведение полной оценки альтернативного предложения заказчиком, включая технические условия, информацию о ценах за единицу продукции и/или условия предложенного контракта.

Заказчиком рассматривается лишь альтернативное предложение поставщика - победителя торгов (конкурса) по основной конкурсной заявке.

18. Предварительная встреча

Представители поставщиков - участников торгов (конкурса) приглашаются на предварительную встречу до окончания срока представления конкурсных заявок, если об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки, во время и в месте, указанном в информационных картах.

Целью встречи является разъяснение и получение ответов на спорные вопросы, которые могут возникнуть на данном этапе.

Поставщики, по мере возможности, должны посылать все свои вопросы письмом или телеграфом так, чтобы заказчик получил их не позднее одной недели до встречи.

Протокол встречи, включая текст заданных вопросов и полученных ответов, а также всех тех ответов, которые подготовлены после встречи, отправляются всем покупателям документации для торгов (конкурса).

В случае необходимости внесение изменений в документацию для торгов (конкурса) производится заказчиком путем выпуска “Поправок к документации для торгов (конкурса)“.

Отсутствие поставщика - участника торгов (конкурса) на предварительной встрече не является причиной его исключения из числа участников торгов (конкурса).

19. Срок действия конкурсной заявки

Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсной заявки, после даты вскрытия конкурсных заявок. В случае если поставщик указывает более короткий срок действия конкурсной заявки, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса.

В исключительных случаях заказчик может попросить поставщика продлить срок действия его конкурсной заявки (отвечающей условиям конкурса). Запросы и ответы при этом должны оформляться в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс). Согласие на продление срока действия конкурсной заявки предполагает также продление срока ее обеспечения.

Поставщик может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсной заявки, не лишаясь при этом права на свое обеспечение.

Поставщику, удовлетворившему просьбу заказчика, не будет вменено в обязанность или разрешено вносить изменения в свою конкурсную заявку, за исключением нижеследующего случая.

Если в случае контрактов с фиксированной ценой присуждение контракта задерживается более чем на 56 (пятьдесят шесть) дней после окончания исходного срока действия конкурсной заявки, цена контракта может быть скорректирована с использованием коэффициента, указанного в заявлении о продлении срока.

20. Оформление и подписание конкурсной заявки

Поставщик должен подготовить оригинал и несколько копий конкурсной заявки, количество которых указано в информационных картах конкурсных заявок, указав на каждом экземпляре соответственно “Оригинал конкурсной заявки“ или “Копия конкурсной заявки“. В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал.

Оригинал и копии конкурсной заявки должны быть отпечатаны или написаны чернилами и подписаны поставщиком или лицом (лицами), имеющим(ми) все полномочия возложить на поставщика обязательства по контракту. Все страницы конкурсной заявки должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.

Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками

21. Опечатывание и маркировка конвертов

с конкурсными заявками

Поставщики должны запечатать оригинал и каждую копию конкурсной заявки в разные конверты, пометив их соответственно “Оригинал“ и “Копия“. После этого конверты запечатываются во внешний конверт.

Внутренние и внешний конверты должны:

быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки;

содержать название предмета торгов (конкурса), указанное в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова “не вскрывать до“ (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной заявки).

На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес поставщика для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена “опоздавшей“.

Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

22. Окончательный срок подачи конкурсных заявок

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в информационных картах конкурсных заявок.

Заказчик может в случае необходимости перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в документацию для торгов (конкурса); в этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и поставщика продлевается с учетом измененной окончательной даты.

23. Конкурсные заявки, поданные с опозданием

Все конкурсные заявки, полученные после окончательной даты их подачи, указанной заказчиком, будут отклонены и возвращены поставщику невскрытыми.

24. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

Поставщик может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что заказчик получит письменное уведомление об изменении (включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока представления конкурсных заявок.

Уведомление поставщика об изменении или отзыве должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями пункта 21 настоящей инструкции. Уведомление об отзыве может быть также направлено по телексу или телеграммой с последующим надлежащим образом оформленным почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи конкурсных заявок.

Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.

Конкурсные заявки нельзя отзывать в промежутке между окончательной датой их подачи и датой истечения срока их действия, который указан поставщиком в форме конкурсной заявки. Отзыв заявки в указанный промежуток может привести к лишению участника торгов (конкурса) его обеспечения конкурсной заявки.

25. Вскрытие заказчиком конвертов

с конкурсными заявками

Заказчик вскрывает все конверты с конкурсными заявками непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в присутствии представителей поставщиков - участников торгов (конкурса), которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в информационных картах конкурсных заявок. Присутствующие представители поставщиков должны зарегистрироваться в журнале, подтвердив тем самым свое присутствие.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены поставщики - участники торгов (конкурса), цены конкурсных заявок, информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок, наличии и отсутствии необходимого обеспечения конкурсных заявок и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением запоздавших, которые должны быть возвращены поставщику невскрытыми.

Конкурсные заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия заявок, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. Отозванные заявки возвращаются участникам невскрытыми.

Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

26. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по присуждению контракта не подлежит разглашению поставщикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса). Попытки поставщиков повлиять на заказчика при обработке конкурсных заявок или на присуждение контракта служит основанием для отклонения конкурсной заявки такого поставщика.

Оценка конкурсных заявок

27. Разъяснение конкурсных заявок

Во время оценки конкурсных заявок заказчик может по своему усмотрению попросить поставщика дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки.

28. Предварительное изучение конкурсных заявок

Заказчик должен предварительно изучить конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех подписей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом.

Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет иметь цена единицы продукции, при этом общая цена будет скорректирована. Если поставщик не согласится с таким исправлением ошибок, то его заявка будет отклонена, а обеспечение конкурсной заявки может быть удержано. Если будет расхождение между цифрами и словами, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо поставщика.

До проведения подробной оценки конкурсных заявок заказчик определяет, насколько каждая конкурсная заявка отвечает требованиям, изложенным в документации для торгов (конкурса). Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся важнейших положений, таких как положение об обеспечении конкурсной заявки, о применимом законодательстве, налогах и пошлинах, считаются существенным отклонением. Если конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком.

29. Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Заказчик оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям торгов (конкурса).

При оценке заказчиком конкурсной заявки, кроме цены, котированной в соответствии с настоящей инструкцией, во внимание могут приниматься нижеследующие факторы, о которых оговорено в информационных картах конкурсной заявки и количественная характеристика которых дана в настоящей инструкции:

стоимость транспортировки, страхования и другие расходы внутри России, связанные с доставкой товаров к конечному пункту их назначения, если эти расходы уже не включены в цену конкурсной заявки;

график поставок, предусмотренный в конкурсной заявке;

отклонения от графика платежей, оговоренных в условиях контракта;

стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания;

наличие в России запасных частей для предложенного оборудования и возможности его последующего обслуживания;

предполагаемые эксплуатационные расходы и расходы по техническому обслуживанию в течение срока службы оборудования;

эксплуатационные характеристики и производительность предложенного оборудования;

прочие конкретные критерии, указанные в информационных картах конкурсной заявки.

В отношении факторов, включенных в информационные карты конкурсных заявок согласно настоящей инструкции, необходимо придерживаться нижеследующих методов количественной оценки, подробно описанных в информационных картах конкурсных заявок.

Транспортировка, страхование и сопутствующие расходы

(если не включены в цену конкурсной заявки)

Стоимость транспортировки, страхования и другие сопутствующие расходы, связанные с доставкой товаров до места поставки, указанного в информационных картах конкурсной заявки, будут рассчитаны заказчиком для каждой конкурсной заявки, исходя из опубликованных тарифов железнодорожных или автодорожных транспортных агентств, страховых компаний и/или других соответствующих источников. Для упрощения таких вычислений поставщик должен указать в своей конкурсной заявке расчетные габариты, отгрузочный вес, а также приблизительную стоимость каждой упаковки на условиях франко-завод.

График поставок

Товары, предусмотренные в настоящей конкурсной заявке, должны быть доставлены (отгружены) в течение приемлемого количества недель, указанного в заказе на товары и услуги и информационных картах конкурсной заявки. За досрочную поставку никаких скидок не дается, а конкурсные заявки, предусматривающие доставку позднее этого срока, рассматриваются как не отвечающие условиям торгов (конкурса). В течение приемлемого периода времени к цене тех конкурсных заявок, которые предусматривают более позднюю доставку по сравнению с самым ранним сроком, указанным в заказе на поставку товаров и услуг, в целях оценки за каждую неделю устанавливается поправочный коэффициент, указанный в информационных картах конкурсной заявки.

Отклонение от графика платежей

Поставщики указывают свою цену с учетом графика платежей, приведенного в условиях контракта. Конкурсные заявки будут оцениваться на основе этой базовой цены. Вместе с тем, поставщикам разрешается представить альтернативный график платежей и указать, какую ценовую скидку они могут предложить в этом случае. Заказчик может принять во внимание альтернативный график платежей, предложенный отобранным поставщиком - участником торгов (конкурса).

Стоимость запасных частей

Перечень наименований и количество основных комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов запасных частей, которые могут понадобиться в течение начального периода эксплуатации оборудования, указанного в информационных картах конкурсной заявки, приводится в приложении к техническим условиям. Общая стоимость этих наименований с учетом их количества и цены за единицу продукции, указанных в каждой конкурсной заявке, должны прибавляться к цене конкурсной заявки.

Запасные части и последующее обслуживание

К цене конкурсной заявки добавляется стоимость организации обслуживания и резервов запасных частей согласно указанному в информационных картах конкурсной заявки или другим положениям документации для торгов (конкурса), если эти цены приводятся отдельно.

Эксплуатационные расходы и расходы

на техническое обслуживание

Расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием закупаемого оборудования, должны оцениваться в соответствии с критериями, приведенными в информационных картах конкурсных заявок.

Эксплуатационные характеристики и

производительность оборудования

Производительность оборудования должна отвечать требованиям положений технических условий. Оценка производится исходя из стоимости единицы фактической производительности оборудования, предложенной в конкурсной заявке, а цена конкурсной заявки корректируется с учетом методологии, описанной в информационных картах конкурсной заявки.

Дополнительные критерии, указанные в информационных

картах конкурсных заявок

Соответствующий метод оценки будет подробно описан в информационных картах конкурсной заявки.

30. Контакты с заказчиком, предложение

вознаграждения, заключение тайного соглашения

Ни один из поставщиков - участников торгов (конкурса) не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявкой до момента присуждения контракта.

Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного органа исполнительной власти, если он установит, что поставщик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать прямо или косвенно служащему, который работал или работает с заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного с процедурами закупок.

Конкурсная заявка, котировка или предложение поставщика - участника торгов (конкурса) будут отклонены, если такой поставщик заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками торгов (конкурса) с целью оказания влияния на результаты конкурса. Указанное отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол процедур закупок с сообщением об этом такому поставщику.

Признание конкурсной заявки выигравшей

торги (конкурс), - заключение контракта

31. Подтверждение квалификации

Заказчик должен удостовериться, что поставщик, представивший отвечающую требованиям конкурсную заявку с наименьшей ценой на данный момент, имеет достаточную квалификацию, чтобы удовлетворительно выполнить контракт.

Для этого поставщик - участник торгов (конкурса) представляет документы в соответствии с пунктом 14 настоящей инструкции, а также любую другую информацию, которую заказчик посчитает необходимой.

Положительный результат такого определения квалификации является необходимым условием присуждения контракта данному поставщику - участнику торгов (конкурса). При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, имеющей следующую по величине наименьшую цену, и к определению аналогичным образом возможностей поставщика выполнить контракт.

32. Критерии заключения контракта

Заказчик заключит контракт с тем поставщиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что данный поставщик обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта.

33. Право заказчика изменять объемы поставок

в момент заключения контракта

Заказчик оставляет за собой право в момент заключения контракта увеличивать или уменьшать на процент, оговоренный в информационных картах конкурсных заявок, объем товаров и услуг, изначально указанный в заказе на поставку товаров и услуг, не меняя при этом цену единицы товара и другие условия.

34. Право заказчика принимать

или отклонять конкурсные заявки

Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей инструкцией, а также прекратить процедуру торгов (конкурса) и отказаться от всех заявок в любое время до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить поставщику о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок.

35. Уведомление о признании конкурсной заявки,

выигравшей торги в ходе конкурса

До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему поставщику (заказным письмом, телеграммой) о признании конкурсной заявки выигравшей торги (конкурс).

После того, как победивший поставщик предоставит обеспечение выполнения контракта, заказчик незамедлительно направляет уведомления проигравшим поставщикам - участникам торгов (конкурса) об отклонении их предложений и возвращает обеспечения их конкурсных заявок.

36. Подписание контракта

Одновременно с уведомлением победившего поставщика о признании его конкурсной заявки выигравшей торги (конкурс) заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, содержащуюся в документации для торгов (конкурса), в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами.

В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки выигравшей торги победивший поставщик должен подписать контракт, проставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику.

Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в информационных картах конкурсных заявок. Предполагаемый период времени, требующийся для оформления контракта либо получения утверждения (в зависимости от конкретного случая), указан в информационных картах конкурсной заявки.

37. Обеспечение выполнения контракта

В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки выигравшей торги победивший поставщик должен предоставить обеспечение выполнения контракта в соответствии с условиями контракта по форме гарантии на выполнение контракта, содержащейся в документации для торгов (конкурса), или в другом приемлемом для заказчика виде.

Если победивший поставщик не сможет выполнить условия, предусмотренные в предыдущем или настоящем подпунктах, то это будет служить достаточным основанием для отказа от заключения контракта и удержания обеспечения конкурсной заявки; в этом случае заказчик может заключить контракт с поставщиком, который представил конкурсную заявку, имеющую следующую по величине наименьшую цену, или “е объявить новые торги (конкурс).

38. Законодательное регулирование

Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются законодательством Российской Федерации и Вологодской области.

39. Право на обжалование

Поставщики имеют право обжаловать незаконное решение или поведение заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд“ от 8 апреля 1997 года N 305 и действующим законодательством Российской Федерации и Вологодской области.

III. Информационные карты конкурсной заявки

Нижеследующие конкретные данные по товарам, подлежащим закупке, являются дополнением к условиям инструкции участникам торгов (конкурса). В случае противоречия между условиями инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки информационные карты имеют преобладающую силу.

-----------T-----------------------------------------------------------------¬

¦Ссылки на ¦ Общие сведения ¦

¦пункты ¦ ¦

¦инструкции¦ ¦

¦поставщика¦ ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Наименование заказчика: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Наименование проекта: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Источник выделенных средств: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦Сумма выделенных средств: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 2 ¦Правомочные страны-источники ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 3 ¦Правомочные страны-источники ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 7 ¦Адрес заказчика, номер телефона, телекса, факса: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 9 ¦Язык конкурсной заявки: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ Цена и валюта конкурсной заявки ¦

+----------T-----------------------------------------------------------------+

¦ 12 ¦Участник торгов (конкурса) может/не может представить конкурсную ¦

¦ ¦заявку о частичной поставке товаров: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 12 ¦Установленная цена: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 13 ¦Валюта, в которой выражены цены: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ Подготовка и подача конкурсных заявок ¦

+----------T-----------------------------------------------------------------+

¦ 14 ¦Квалификационные требования: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 15 ¦Запасные части, необходимые для ___ (количество) лет работы ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 16 ¦Сумма обеспечения конкурсной заявки: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 17 ¦Допускаются следующие альтернативные предложения: ¦

¦ ¦Альтернативные предложения будут оценены следующим образом: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 18 ¦Предварительная встреча до проведения торгов (конкурса) будет ¦

¦ ¦иметь место в ______ (место, время) ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 19 ¦Срок действия конкурсной заявки: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 20 ¦Необходимое количество копий: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 21 ¦Адрес для представления конкурсных заявок: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 21 ¦Название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе) ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 22 ¦Окончательный срок подачи конкурсных заявок: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 25 ¦Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ Оценка конкурсных заявок ¦

+----------T-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Критерии оценки конкурсной заявки: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Стоимость транспортировки до места доставки, а также стоимость ¦

¦ ¦страхования и прочих услуг: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Приемлемый срок для запоздавших поставок, выраженный в неделях: ¦

¦ ¦поправочный коэффициент в размере __ за каждую неделю для оценки ¦

¦ ¦конкурсных заявок, предусматривающих доставку позднее указанного ¦

¦ ¦срока ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Начальный период работы: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Минимальное обслуживание и инвентарные резервы запасных частей: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Критерии определения эксплуатационных расходов и запасных частей:¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Критерии определения эксплуатационных расходов и расходов на ¦

¦ ¦техническое обслуживание: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Процедура корректировки и корректировочный фактор: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 29 ¦Дополнительные критерии: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ Заключение контракта ¦

+----------T-----------------------------------------------------------------+

¦ 33 ¦Процент увеличения или уменьшения объема поставок: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 36 ¦Для заключения контракта потребуются следующие подтверждения: ¦

¦ ¦предполагаемый срок, необходимый для оформления и/или подписания ¦

¦ ¦контракта: ¦

+----------+-----------------------------------------------------------------+

¦ 38 ¦Иные применимые правовые нормы: ¦

L----------+IV. Общие условия контракта

Типовые общие условия контракта утверждаются распоряжением Губернатора области.

V. Специальные условия контракта

Нижеследующие специальные условия контракта дополняют общие условия контракта. В случае противоречий положения специальных условий контракта имеют большую силу, чем положения общих условий контракта. Соответствующий номер пункта общих условий контракта указан в скобках.

VI. Заказ на поставку товаров и услуг

VII. Технические условия

VIII. Образцы форм

1. Конкурсная заявка - форма 1.

2. Таблица цен на поставляемые товары - форма 2.

3. Банковская гарантия конкурсной заявки - форма 3.

4. Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс) - форма 4.

5. Контракт - форма 5.

6. Банковская гарантия на выполнение контракта - форма 6.

Форма 1

Конкурсная заявка

Дата: _______________

Кому: _______________

Уважаемые господа!

Изучив документацию для торгов (конкурса), получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку __________________________________ (описание товаров и услуг) в соответствии с указанной документацией для торгов (конкурса) на сумму __________ или другие суммы, подтверждаемые прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей конкурсной заявки поставить товары в соответствии с графиком поставок, приведенным в заказе на поставку товаров и услуг.

В случае принятия нашей конкурсной заявки нами будет предоставлена банковская гарантия на сумму, составляющую _________ процентов от цены контракта для надлежащего его выполнения, по форме, установленной заказчиком.

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение ____ дней начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с пунктом 39 инструкции поставщикам - участникам торгов (конкурса). Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая конкурсная заявка вместе с вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что вы не обязаны принять нашу конкурсную заявку или вообще какую-либо заявку, полученную вами.

__________________________ ____________

(подпись, печать) (должность)

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по общим вопросам и вопросам управления ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по кадровым вопросам ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по техническим вопросам ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

---------------------------------------------------------------¬

¦ Справки по финансовым вопросам ¦

+-------------------------------T------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

+-------------------------------+------------------------------+

¦Ф.И.О. ¦ Телефон: ¦

L-------------------------------+-------------------------------

Подпись

Ф.И.О.

От имени и по поручению (наименование поставщика)

М.П.

Приложение

к письму-заявке

Форма 1

Страница _________, состоит из __________ страниц

Общие сведения

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в конкурсе, должно заполнить данную форму.

Все индивидуальные предприниматели представляют, кроме того, сведения о национальной принадлежности (гражданстве).

--T----------------------------------------T-----------------¬

¦1¦Наименование фирмы ¦ ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦2¦Адрес головной конторы ¦ ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦3¦Телефон ¦ Контакт ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦4¦Факс ¦Электронная почта¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦5¦Место регистрации ¦ Год регистрации ¦

+-+----------------------------------------+-----------------+

¦6¦Банковские реквизиты (корреспондентский,¦ ¦

¦ ¦расчетный счета, ИНН, БИК) ¦ ¦

L-+----------------------------------------+------------------

--T--------------------------------------------T-----------------¬

¦1¦Ф.И.О. ¦ ¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦2¦Национальность предпринимателя (гражданство)¦ ¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦3¦Телефон ¦ Контакт ¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦4¦Факс ¦Электронная почта¦

+-+--------------------------------------------+-----------------+

¦5¦Банковские реквизиты ¦ ¦

L-+--------------------------------------------+------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 2

Страница _________, состоит из __________ страниц

Общий опыт работы

Наименование поставщика ___________________________

Все поставщики заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту.

Поставщикам не нужно представлять вместе с заявками рекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы; они не будут учитываться при оценке квалификации.

------------------------------------------------------------¬

¦ Годовой оборот ¦

+---T-------------T-----------------------------------------+

¦Год¦Оборот (руб.)¦Эквивалент в долларах США для иностранных¦

¦ ¦ ¦поставщиков ¦

+---+-------------+-----------------------------------------+

¦1 ¦ ¦ ¦

+---+-------------+-----------------------------------------+

¦2 ¦ ¦ ¦

L---+-------------+------------------------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 3

Страница _________, состоит из __________ страниц

Кадровые возможности

Наименование поставщика _____________________________________

--T--------------------------------------------------------¬

¦1¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

+-+--------------------------------------------------------+

¦2¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

+-+--------------------------------------------------------+

¦3¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

+-+--------------------------------------------------------+

¦4¦Ф.И.О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦

L-+---------------------------------------------------------

Приложение

к письму-заявке

Форма 4

Страница _________, состоит из __________ страниц

Репутация (участие в судебных разбирательствах)

Наименование поставщика _____________________________________

----T--------------------T---------------------T------------------¬

¦Год¦Решение в пользу или¦Наименование клиента,¦Оспариваемая сумма¦

¦ ¦против поставщика ¦основание для тяжбы, ¦ ¦

¦ ¦ ¦предмет спора ¦ ¦

+---+--------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------+---------------------+------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+---------------------+-------------------

Форма 2

Таблица цен на поставляемые товары

Наименование поставщика _____________________________________

--------T--------T-------------T---------T----------T---------T-------T--------------T---------¬

¦Позиция¦Описание¦Страна ¦Единица ¦Количество¦Цена ¦Общая ¦Цена доставки ¦Единичная¦

¦ ¦ ¦происхождения¦измерения¦ ¦единицы ¦цена по¦единицы ¦расценка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции¦каждой ¦продукции по ¦других ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позиции¦каждой позиции¦услуг ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5 x 6)¦к пункту ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦

+-------+--------+-------------+---------+----------+---------+-------+--------------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

L-------+--------+-------------+---------+----------+---------+-------+--------------+----------

Подпись поставщика ________________

Примечание. В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена единицы продукции.

Форма 3

Банковская гарантия конкурсной заявки

Поскольку ____________________ (далее именуемый - “поставщик“) представил свою конкурсную заявку, датированную ___________, на поставку _______________ (далее именуемое - “конкурсная заявка“), настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы, _____________________, имеющие зарегистрированный офис по адресу: ___________________ (далее именуемые - “банк“), имеем обязательства перед _________________ (далее именуемый - “заказчик“) на сумму ___________________________, на которую платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно.

Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и уполномоченных.

Скреплено общей печатью указанного банка ____ дня ____ месяца 20__ г.

Условия настоящего обязательства следующие:

1. Если поставщик отзывает свою конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного поставщиком в конкурсной заявке; или

2. Если поставщик будучи уведомленным о присуждении ему контракта заказчиком в течение срока действия конкурсной заявки:

не сможет или откажется подписать контракт; или

не сможет или откажется предоставить обеспечение выполнения контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса)

мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом не требуя от заказчика обоснования этого запроса при условии, что в своем запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия.

Настоящая гарантия будет оставаться в силе в течение 28 (двадцати восьми) дней включительно после окончания срока действия конкурсной заявки, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вышеуказанной даты.

______________________

(подпись, печать банка)

Форма 4

Уведомление

о признании конкурсной заявки

выигравшей торги (конкурс)

Дата: ______________

Кому: ______________

Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша конкурсная заявка от _______________ на выполнение ______________________ с ценой контракта ____________________ с учетом поправок и изменений в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса) принимается и признается выигравшей торги (конкурс) с правом заключения контракта.

Подписание контракта будет осуществляться после предоставления Вами обеспечения выполнения контракта.

_______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)

______________________________

(имя и должность подписавшего)

__________________________

(наименование организации)

Форма 5

Контракт

г. N от __________

Настоящий контракт заключен между ____________________ (далее - “заказчик“), с одной стороны, и ___________________________ (далее - “поставщик“), с другой стороны.

Поскольку заказчик издал приглашение к участию в торгах (конкурсе) на определенные товары и услуги, а именно ____________________________, и принял конкурсную заявку поставщика на поставку указанных товаров и услуг на сумму _______________ (далее - “цена контракта“), настоящий контракт свидетельствует о нижеследующем:

1. В настоящем контракте слова и выражения обладают теми же значениями, что и в условиях контракта.

2. Перечисленные ниже документы составляют настоящий контракт и считаются его неотъемлемой частью:

конкурсная заявка и таблица цен, представленные поставщиком;

заказ на поставку товаров и услуг;

технические условия;

общие условия контракта;

специальные условия контракта;

уведомление о присуждении контракта.

3. С учетом платежей, которые заказчик должен выплатить поставщику, как указано ниже, поставщик настоящим заключает договор с заказчиком о предоставлении товаров и услуг и о возмещении дефектов, которые могут быть обнаружены в них, в полном соответствии с положениями настоящего контракта.

4. Заказчик настоящим соглашается выплатить поставщику с учетом предоставления товаров и услуг и исправления их дефектов цену контракта или другую сумму, которую необходимо будет выплатить согласно контракту.

5. Срок действия контракта до _______________.

6. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

Заказчик ____________________ Поставщик ___________________

(подпись, печать) (подпись, печать)

Форма 6

Банковская гарантия на выполнение контракта

Кому: ______________

Поскольку ____________________ (далее - “поставщик“) обязался в соответствии с контрактом от ____ ____ ____ N __________ поставить ____________________ (далее - “контракт“);

Поскольку в вышеуказанном контракте Вами было предусмотрено, что поставщик должен предоставить банковскую гарантию от авторитетного банка на сумму, указанную в этой гарантии в качестве обеспечения выполнения поставщиком своих обязательств по контракту;

Поскольку мы согласились предоставить поставщику гарантию

Настоящим подтверждаем, что являемся гарантами и ответственными перед Вами от имени поставщика на общую сумму в пределах _____ и обязуемся выплатить Вам после первого письменного требования, уведомляющего о несоблюдении поставщиком условий контракта, без споров и возражений, любую сумму или суммы в пределах _____________________, как указано выше, не требуя от Вас доказательств или обоснований Вашего требования на определенную в данном документе сумму.

Настоящая гарантия действительна до _______.

С уважением,

________________________

(подпись и печать банка)

“__“ _____________ 199_ г.

_____________________________________________________________

(адрес)

Утверждено

Постановлением

Губернатора области

от 2 февраля 2000 г. N 72

(приложение 10)

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТОРГОВ (КОНКУРСА) НА ЗАКУПКУ РАБОТ

I. Приглашение к участию в торгах

(конкурсе) на закупку работ

Дата: ______________

Кому: ______________

Уважаемые господа!

Заказчик __________________ (название, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса, имя и должность ответственного лица, обеспечивающего связь по контракту) настоящим приглашает к участию в торгах (конкурсе) на закупку работ _____________________ (краткое описание товаров и связанных с ними услуг с указанием сроков поставок).

В торгах (конкурсе) могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из ______________________ (далее - “подрядчики“).

Заинтересованные подрядчики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для торгов (конкурса) в офисе _______________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса).

Полный комплект документации для торгов (конкурса) может быть приобретен всеми заинтересованными подрядчиками после того, как они направят запрос по адресу: _____________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере ________________ (сумма в рублях или в любой конвертируемой валюте).

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: ______________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) в _________________ (время и дата окончания периода подачи заявок) и сопровождаться обеспечением в размере ______________ (фиксированная сумма или процент от суммы конкурсной заявки).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанных в информационных картах, в присутствии представителей подрядчиков, пожелавших принять участие в этом.

II. Инструкция подрядчикам - участникам торгов (конкурса)

Общие сведения

1. Предмет торгов (конкурса)

Заказчик, указанный в информационных картах контракта, приглашает принять участие в торгах (конкурсе) на работы по строительству, как об этом оговорено в информационных картах контракта. Наименование и идентификационный номер контракта также указаны в информационных картах контракта.

Победитель конкурсных торгов (конкурса) должен завершить работы по строительству к намеченной дате завершения, указанной в информационных картах контракта.

2. Источник средств

Заказчик выделил средства на реализацию проекта (предмета торгов (конкурса), указанного в информационных картах конкурсной заявки.

3. Правомочность подрядчиков - участников торгов (конкурса)

Настоящее приглашение распространяется на всех подрядчиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации (далее именуемая - Россия), указанных в информационных картах конкурсной заявки. Все материалы, оборудование и услуги, используемые для выполнения этого контракта, должны происходить из страны, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки.

Все участники торгов (конкурса) представляют заявление о том, что они (включая субподрядчиков) не связаны и не были связаны в прошлом прямо или косвенно с консультантом или любой организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы по проекту, или лицом, которому предлагалась работа в качестве руководителя проекта по контракту. Фирма, которая была привлечена Вологодской областью для выполнения консультационных услуг по подготовке или надзору за строительством, а также ее дочерние структуры не являются правомочными в участии в торгах (конкурсе).

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3. Квалификация подрядчиков - участников торгов (конкурса)

Все подрядчики представляют предварительное описание предлагаемого метода и графика работы, включая, если это необходимо, чертежи и схемы.

Если имел место предварительный квалификационный отбор, при заключении контракта будут рассматриваться лишь предложения участников торгов (конкурса), прошедших предварительный квалификационный отбор. Эти участники вместе со своими конкурсными заявками представляют информацию, необходимую для обновления сведений, содержащихся в их первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор, или в качестве альтернативного варианта - подтвердить в своих конкурсных заявках, что важнейшие сведения, представленные в первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор, остаются верными по состоянию на дату представления конкурсной заявки.

Если заказчик не проводил предварительного квалификационного отбора потенциальных участников, все подрядчики должны включить следующую информацию и документы в свои конкурсные заявки, если иное не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки:

экземпляры оригиналов документов, определяющих юридический статус, место регистрации и основное место деятельности;

письменную доверенность лицу, подписавшему конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника торгов (конкурса);

сведения об общей стоимости строительных работ за последние несколько лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной заявки;

сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение последних нескольких лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной заявки, а также подробные сведения о текущих работах и контрактных обязательствах;

сведения о лицах, к которым можно обратиться за получением дальнейшей информации по этим контрактам;

сведения об основных видах строительного оборудования, которое предполагается использовать в ходе выполнения контракта;

сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, предлагаемых для выполнения контракта;

отчеты о финансовом состоянии участника, например, отчеты о хозяйственной деятельности, а также отчеты аудитора за последние несколько лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки;

сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в достаточных объемах для выполнения контракта, например, сведения о наличии доступа к кредитной линии (линиям) и наличии других финансовых ресурсов;

доверенность на право получения информации у банков, обслуживающих учас“ника;

информацию, касающуюся судебных разбирательств, в которые в настоящее время или в течение последних нескольких лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки, был вовлечен подрядчик с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм;

предложения по заключению контрактов субподряда на компоненты работ по строительству, составляющих более 10 (десяти) процентов цены контракта.

Чтобы претендовать на получение контракта, подрядчики должны удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

иметь годовой оборот строительных работ не менее объема, указанного в информационных картах конкурсной заявки;

иметь за последние несколько лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки, опыт работы в качестве генерального подрядчика по двум или более строительным подрядам, аналогичным по характеру и степени сложности данным работам. Это требование предусматривает завершенность таких работ не менее чем на 70 (семьдесят) процентов;

иметь предложения по своевременному приобретению (в собственность, аренду, напрокат и т.д.) основных видов оборудования, перечисленных в информационных картах конкурсной заявки;

иметь руководителя контракта с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение нескольких лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки;

иметь ликвидные активы и/или заемные средства за вычетом других контрактных обязательств и без учета любых возможных авансовых платежей по контракту в размере суммы не менее чем сумма, указанная в информационных картах конкурсной заявки.

Наличие в прошлом неоднократных судебных и арбитражных разбирательств, в результате которых решения выносились против подрядчика, может привести к отстранению его от участия в торгах (конкурсе).

4. Одна конкурсная заявка

от участника торгов (конкурса)

Участник торгов (конкурса) может подать только одну конкурсную заявку. В случае если он подает более одной конкурсной заявки или участвует в нескольких конкурсных заявках (за исключением субподрядчиков или разрешенных или требуемых альтернатив), все конкурсные заявки с его участием отклоняются.

5. Затраты на участие в торгах (конкурсе)

Участник торгов (конкурса) несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

6. Посещение участка

Участнику торгов (конкурса) рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть участок строительства и прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсной заявки и заключения контракта на работы по строительству. Затраты на посещение участка покрывает подрядчик из собственных средств.

Конкурсная документация для торгов (конкурса)

7. Содержание документации для торгов (конкурса)

Конкурсная документация для торгов (конкурса) включает в себя документы, перечисленные ниже, а также дополнения в соответствии с пунктом 9 настоящей инструкции:

приглашение к участию в торгах (конкурсе);

инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса) и информационные карты конкурсной заявки;

условия контракта и информационные карты контракта;

спецификации;

чертежи;

ведомость объемов работ;

образцы форм.

Количество экземпляров, которые должны быть заполнены и возвращены вместе с конкурсной заявкой, указано в информационных картах конкурсной заявки.

8. Разъяснение документации для торгов (конкурса)

Подрядчик по любому вопросу относительно документации для торгов (конкурса) может обратиться к заказчику в письменном виде или по телефаксу (далее в понятие “телефакс“ включается также телекс и телеграф) по адресу заказчика, указанному в приглашении к участию в торгах (конкурсе).

Заказчик ответит на такой запрос при условии получения его раньше чем за 28 (двадцать восемь) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, если иное не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки. Ответ заказчика с указанием характера запроса, но без ссылки на источник направляется всем лицам, получившим документацию для торгов (конкурса).

9. Внесение изменений в документацию

для торгов (конкурса)

В течение срока приема конкурсных заявок заказчик имеет право внести изменения в документацию для торгов (конкурса) путем выпуска дополнений (поправок).

Любое дополнение (поправка) является частью документации для торгов (конкурса) и в письменном виде или по телефаксу доводится до сведения всех лиц, получивших документацию для торгов (конкурса). Подрядчики должны по телефаксу уведомить заказчика о получении каждого дополнения (поправки).

Чтобы предоставить участникам торгов (конкурса) достаточно времени для учета дополнений (поправок) при подготовке конкурсных заявок, заказчик должен при необходимости продлить сроки подачи конкурсных заявок.

Инструкция по подготовке конкурсных заявок

10. Язык конкурсной заявки

Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки.

11. Документы, составляющие конкурсную заявку

Конкурсная заявка, которую представляет подрядчик, включает следующие документы:

конкурсную заявку;

обеспечение конкурсной заявки;

ведомость объемов работ с указанием цен;

формы квалификационных сведений и квалификационную документацию;

альтернативные предложения, если таковые предусмотрены, а также любые другие материалы, которые подрядчики должны заполнить или подготовить в соответствии с информационными картами конкурсной заявки.

12. Цены конкурсной заявки

Условия контракта распространяются на весь объем работ по строительству на основании ведомости объемов работ, представленной участником торгов (конкурса).

Подрядчик указывает расценки и цены по всем категориям строительных работ, по объектам, описанным в ведомости объемов работ. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником торгов (конкурса), не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в ведомости объемов работ.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые подрядчик оплачивает в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях за 28 дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, включаются в расценки, цены и общую цену конкурсной заявки, представленной участником торгов (конкурса).

Расценки и цены, представленные участником торгов (конкурса), подлежат корректировке в ходе выполнения контракта, если это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки, в информационных картах контракта и положениях условий контракта. Подрядчик вместе с конкурсной заявкой должен представить всю информацию, указанную в информационных картах контракта и условиях контракта.

13. Валюта конкурсной заявки и платежа

Единичные расценки и цены указываются участником торгов (конкурса) исключительно в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки. Платеж производится в валюте, указанной в информационных картах контракта.

14. Срок действия конкурсной заявки

Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в информационных картах конкурсной заявки.

В исключительных случаях заказчик может попросить участников торгов (конкурса) продлить срок действия конкурсных заявок на определенный период.

Запрос и ответы на него совершаются в письменном виде или по телеграфу.

Подрядчик может отказать в просьбе, не утратив при этом права на обеспечение конкурсной заявки.

Подрядчик, согласившийся продлить срок своей заявки, не имеет права и не обязан вносить изменения в заявку, но обязан продлить срок действия обеспечения конкурсной заявки на период продления срока ее действия.

15. Обеспечение конкурсной заявки

Подрядчик представляет в качестве составной части своей конкурсной заявки обеспечение в размере и в валюте, как указано в информационных картах конкурсной заявки.

Обеспечение может, по усмотрению подрядчика, иметь форму банковской гарантии, залога или поручительства. Форма обеспечения должна соответствовать формам, представленным в настоящей документации, или иной форме, приемлемой для заказчика. Гарантия действительна в течение 28 (двадцати восьми) дней после истечения срока действия конкурсной заявки.

Если конкурсная заявка не сопровождается приемлемым обеспечением конкурсной заявки, то она отклоняется заказчиком.

Подрядчику, который не выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается в течение 28 (двадцати восьми) дней после окончания срока действия конкурсных заявок.

Подрядчику, который выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается после подписания им контракта и представления требуемого обеспечения выполнения контракта.

Обеспечение может быть удержано в следующих случаях:

подрядчик отзывает свою конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок в течение срока их действия;

подрядчик не соглашается на корректировку цены конкурсной заявки в соответствии с пунктом 27 настоящей инструкции;

подрядчик, выигравший торги (конкурс), не обеспечивает своевременно:

подписание контракта;

представление обеспечения выполнения контракта.

16. Альтернативные предложения подрядчиков

Представляемые подрядчиками альтернативные предложения должны соответствовать требованиям документации для торгов (конкурса), включая основную техническую проектную документацию, отраженную в чертежах и спецификациях. Альтернативные предложения будут рассматриваться лишь в тех случаях, когда это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки.

Если это разрешено в информационных картах конкурсной заявки, то те подрядчики, которые желают представить альтернативные технические предложения по документации для торгов (конкурса), также представляют конкурсные заявки в полном соответствии с требованиями документации для торгов (конкурса), включая основную техническую проектную документацию согласно чертежам и спецификациям (основную конкурсную заявку). Помимо самой конкурсной заявки эти подрядчики представляют всю информацию, необходимую для полной оценки альтернативного предложения заказчиком, включая проектные расчеты, технические спецификации, разбивку цен, предлагаемые методы строительства и другие существенные сведения. Заказчиком будет рассматриваться лишь альтернативное техническое предложение (если таковое имеется) подрядчика - победителя торгов (конкурса) по основной конкурсной заявке.

17. Предварительная встреча

Представитель подрядчика приглашается на предварительную встречу (если таковая предусмотрена) до окончания срока представления конкурсных заявок во время и в месте, указанных в информационных картах конкурсной заявки.

Цель встречи - разъяснение и получение ответов на вопросы, которые могут возникнуть на данном этапе.

Подрядчики по мере возможности должны посылать все свои вопросы письмом или по телеграфу так, чтобы заказчик получил их не позднее одной недели до назначенной встречи.

Протокол встречи, включая текст заданных вопросов и полученных ответов, а также всех тех ответов, которые подготовлены после встречи, представляются всем покупателям документации для торгов (конкурса). Внесение поправок в документацию для торгов (конкурса), что может оказаться следствием результатов проведенной встречи, допустимо исключительно путем выпуска заказчиком “Поправок к документации для торгов (конкурса)“.

Отсутствие подрядчика на предварительной встрече не может быть причиной для его дисквалификации.

18. Оформление и подписание конкурсной заявки

Подрядчик должен подготовить один экземпляр оригинала документов, входящих в конкурсную заявку, который подшивается в один том с формой конкурсной заявки и четко помечается “Оригинал“. Кроме того, подрядчик представляет копии конкурсной заявки в количестве, указанном в информационных картах конкурсной заявки, четко помеченные “Копии“. В случае расхождений необходимо руководствоваться оригиналом.

Оригинал и все копии конкурсных заявок должны быть отпечатаны и подписаны лицом или лицами, имеющими все полномочия для их подписания от имени подрядчика. Все страницы конкурсной заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть парафированы лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.

Никакие изменения или дополнения недопустимы в конкурсной заявке, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями заказчика или необходимы для того, чтобы исправить ошибки, сделанные подрядчиком. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.

Подача конкурсных заявок

19. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки

Подрядчик запечатывает оригинал и все копии конкурсной заявки в два внутренних и один внешний конверт, при этом внутренние конверты помечаются соответственно: “Оригинал“ и “Копии“.

Внутренние и внешний конверты должны:

быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки;

содержать название проекта (предмета торгов (конкурса), указанного в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова “Не вскрывать до“ с указанием времени и даты, зафиксированных в информационных картах конкурсной заявки.

Помимо пометок в соответствии с вышеперечисленными требованиями, на внутренних конвертах должны быть указаны имя и адрес подрядчика для того, чтобы конкурсную заявку можно было вернуть, не распечатывая, если она поступит с опозданием.

Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше времени.

20. Окончание срока подачи конкурсных заявок

Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, содержащихся в информационных картах конкурсной заявки.

Заказчик может продлить срок подачи заявок, внеся поправку в документацию для торгов (конкурса). В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и подрядчика продлевается с учетом измененной окончательной даты.

21. Конкурсные заявки, поданные с опозданием

Заказчик возвращает подрядчикам, не распечатывая, все конкурсные заявки, которые он получает после окончания установленного срока их подачи.

22. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

Подрядчик может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, направив заказчику уведомление в письменном виде, до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок.

Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящей инструкции. При этом на внешнем и внутреннем конвертах дополнительно указывается: “Внесение изменений“ или “Отзыв“.

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.

Отзыв конкурсной заявки в промежутке между датой истечения срока подачи конкурсных заявок и датой истечения срока их действия, указанных в информационных картах конкурсной заявки или в соответствии с пунктом 14 настоящей инструкции, может привести к утрате права на обеспечение конкурсной заявки.

Предложения о предоставлении скидок или изменениях цен конкурсных заявок иным образом могут подаваться подрядчиками только в порядке внесения этих изменений в конкурсную заявку в соответствии с настоящим пунктом или путем их включения в первоначально представленную конкурсную заявку.

Вскрытие конвертов и оценка конкурсных заявок

23. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

Заказчик вскрывает конверты с конкурсными заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей подрядчиков, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в информационных картах конкурсной заявки.

В первую очередь должны быть вскрыты и зачитаны вслух конверты с пометкой “Отзыв“. Не будут вскрываться те конверты с конкурсными заявками, для отзыва которых представлено приемлемое уведомление об отзыве.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются наименование подрядчиков, цены конкурсной заявки, общая сумма каждой конкурсной заявки, сумма альтернативного предложения (если таковое допустимо или требуется), информация о скидках, отзыве и изменениях, внесенных в конкурсную заявку, наличии или отсутствии необходимого обеспечения и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными.

Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия конкурсных заявок с внесением в него вышеперечисленной информации.

24. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению подрядчикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса). Попытки подрядчиков повлиять на рассмотрение заказчиком конкурсных заявок или присуждение контракта могут послужить основанием для отклонения конкурсной заявки такого подрядчика.

25. Разъяснение конкурсных заявок

Чтобы облегчить процесс изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, заказчик может, по своему усмотрению, попросить участника торгов (конкурса) дать разъяснения по своей конкурсной заявке, включая разъяснения по поводу разбивки единичных расценок. Просьба о разъяснении и ответы на нее посылаются в письменном виде по телеграфу. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки, за исключением случаев, когда это необходимо для исправления арифметических ошибок, обнаруженных заказчиком при оценке конкурсной заявки.

26. Изучение конкурсных заявок и

определение их соответствия требованиям

документации для торгов (конкурса)

Прежде чем приступить к подробному изучению конкурсных заявок, заказчик должен определить:

соответствует ли каждая конкурсная заявка критериям правомочности, установленным в пункте 3 настоящей инструкции;

соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;

сопровождается ли конкурсная заявка необходимым обеспечением;

соответствует ли конкурсная заявка требованиям документации для торгов (конкурса).

Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям, положениям и спецификациям документации для торгов (конкурса) без существенных отклонений или оговорок.

Существенными считаются отклонения:

которые оказывают влияние на объем, качество или осуществление работ по строительству;

нарушают требования документации для торгов (конкурса);

ограничивают права заказчика или обязательства подрядчика по контракту;

исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других подрядчиков, представивших отвечающие требованиям конкурсные заявки.

Если конкурсная заявка не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком и впоследствии после внесения соответствующих исправлений не может быть признана отвечающей требованиям документации для торгов (конкурса).

27. Исправление ошибок

Заявки, признанные по существу отвечающими требованиям, проверяются заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок.

Заказчик исправляет ошибки следующим образом:

если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма, выраженная словами;

если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда по мнению заказчика совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

Сумма, указанная в конкурсной заявке, корректируется заказчиком в соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок и считается при согласии подрядчика обязательной. Если подрядчик не принимает исправление, его конкурсная заявка отклоняется с утратой права на обеспечение.

28. Оценка и сопоставление конкурсных заявок

Заказчик оценивает и сравнивает только те конкурсные заявки, которые признаны соответствующими требованиям документации для торгов (конкурса).

При оценке конкурсных заявок заказчик оценивает каждую из них, внося корректировки в цену конкурсной заявки с учетом следующего:

исправления ошибок согласно вышеназванному пункту;

исключения резервных сумм и отчислений на непредвиденные расходы согласно ведомости объемов работ, учитывая при этом дневную выработку, если расценки конкурентоспособны;

допустимых корректировок любых других отклонений и альтернативных предложений, представленных в соответствии с пунктом 16 настоящей инструкции;

допустимых корректировок, отражающих скидки или другие изменения цен, предложенные в соответствии с пунктом 22 настоящей инструкции.

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить любые изменения, отклонения или альтернативные предложения. Изменения, отклонения, альтернативные предложения и другие факторы, которые превышают требования документации для торгов (конкурса) или иным образом приводят к получению заказчиком непредусмотренных выгод, не учитываются при оценке конкурсных заявок.

Оценочный эффект корректировки цен в соответствии с контрактом в течение периода выполнения контракта не подлежит учету при оценке конкурсных заявок.

29. Контакты с заказчиком, предложение

вознаграждения, заключение тайного соглашения

За исключением предусмотренного пунктом 25 настоящей инструкции, ни один из подрядчиков не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта.

Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что подрядчик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать прямо или косвенно служащему, который работал или работает с заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного с процедурами закупок.

Конкурсная заявка отклоняется, если подрядчик заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса. Такое отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол процедур закупок, а подрядчику, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом.

Признание заявки, выигравшей

торги (конкурс), - заключение контракта

30. Критерии заключения контракта

Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что этот подрядчик признан:

правомочным в соответствии с пунктом 3 настоящей инструкции;

обладает необходимой квалификацией.

31. Право заказчика принять или

отклонить конкурсные заявки

Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные заявки и прекратить процесс торгов (конкурса) в любой момент до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед подрядчиками, которым такое действие может нанести ущерб, а также обязательства информировать подрядчиков о причинах своих действий.

32. Уведомление о признании заявки

выигравшей торги (конкурс)

До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик уведомляет победителя торгов (конкурса) по телеграфу с подтверждением заказным письмом о том, что его заявка принимается. В этом письме должна быть указана сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение, завершение и техническое обслуживание работ по строительству, как указано в контракте (далее по тексту и в условиях контракта - “цена контракта“).

Уведомление о признании заявки выигравшей торги (конкурс) равносильно заключению контракта, после чего подрядчик обязан предоставить обеспечение выполнения контракта и подписать контракт.

Контракт включает все договоренности между заказчиком и подрядчиком - победителем торгов (конкурса). Этот контракт подписывается заказчиком и направляется подрядчику вместе с уведомлением о присуждении контракта. Подрядчик подписывает контракт и доставляет его в течение 20 (двадцати) дней с момента присуждения контракта этому подрядчику.

После предоставления подрядчиком обеспечения выполнения контракта заказчик незамедлительно направляет уведомления остальным подрядчикам о том, что их предложения отклонены.

33. Обеспечение выполнения контракта

Одновременно с подписанием контракта подрядчик согласно условиям контракта должен предоставить заказчику обеспечение выполнения контракта по форме банковской гарантии или иной форме, предусмотренной документацией для торгов (конкурса), на сумму, указанную в информационных картах контракта, выраженную в валюте, указанной в письме о принятии конкурсной заявки.

Если подрядчик предоставляет обеспечение выполнения контракта по форме банковской гарантии, то она должна быть выдана либо:

банком, расположенным в России, или иностранным банком, имеющим банк-корреспондент в России (на усмотрение подрядчика);

приемлемым для заказчика иностранным банком.

Если подрядчик предоставляет обеспечение по форме долгового обязательства на выполнение контракта, то оно должно быть выдано приемлемым для заказчика поручителем.

Нарушение подрядчиком настоящих требований является достаточным основанием для отмены присуждения контракта и утраты права на обеспечение конкурсной заявки.

34. Авансовый платеж и гарантия на него

Авансовый платеж производится заказчиком по цене контракта в соответствии с условиями контракта в пределах максимальной суммы, указанной в информационных картах конкурсной заявки.

Авансовый платеж производится после представления подрядчиком банковской гарантии в приемлемой для заказчика форме приемлемым банком на сумму аванса и в валютах аванса. Такая банковская гарантия остается в силе до возврата аванса, но ее размер постепенно уменьшается на суммы, возвращаемые подрядчиком согласно промежуточным платежным сертификатам, которые выдаются во исполнение данного пункта по мере выполнения строительных работ.

35. Законодательное регулирование

Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

36. Право на обжалование

Подрядчики имеют право на обжалование незаконного решения или действий заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года N 305 “О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд“ и действующим законодательством Российской Федерации.

III. Информационные карты конкурсной заявки

-------------T---------------------------------------------------------------------¬

¦Ссылки на ¦ ¦

¦пункты ¦ ¦

¦инструкции ¦ ¦

¦подрядчикам ¦ ¦

¦- участникам¦ ¦

¦торгов ¦ ¦

¦(конкурса) ¦ ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 2 ¦Название проекта: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 3 ¦Приглашаются подрядчики из: ¦

¦ ¦Любые материалы, оборудование и услуги должны происходить из: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Информация, требуемая для представления согласно п. 4 инструкции ¦

¦ ¦подрядчикам, следующая: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Денежное выражение общей стоимости за последние __ лет: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Опыт работы аналогичного характера и объема за последние __ лет: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Отчеты о финансовом положении за последние __ лет: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Информация, касающаяся судебных разбирательств, в настоящее время или¦

¦ ¦за последние __ лет: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Минимальные квалификационные сведения, требуемые в п. 4 инструкции ¦

¦ ¦подрядчикам, следующие: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Минимальный годовой оборот строительных работ за какой-либо из ¦

¦ ¦последних __ лет: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Опыт аналогичной работы в качестве генерального подрядчика за ¦

¦ ¦последние __ лет: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Победитель торгов (конкурса) должен доставить следующие основные виды¦

¦ ¦оборудования, необходимые для выполнения контракта: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Руководитель контракта с опытом работы __ лет, включая не менее __ ¦

¦ ¦лет в качестве руководителя контракта: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 4 ¦Победитель торгов (конкурса) должен обладать минимальной величиной ¦

¦ ¦ликвидных активов и/или заемных средств, за вычетом других ¦

¦ ¦контрактных обязательств, равной: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 8 ¦Количество копий, которые должны быть заполнены и возвращены: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 9 ¦Заказчик отвечает на просьбу о разъяснении, полученную им в течение: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 13 ¦Цена контракта подлежит корректировке в соответствии с условиями ¦

¦ ¦контракта: ¦

+------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 14 ¦Валюта конкурсной заявки: ¦

“------------+---------------------------------------------------------------------+

¦ 15 ¦Срок действия конкурсной заявки будет длиться ___ дней после даты ¦

¦ ¦истечения срока подачи конкурсных заявок, указанной в инфо“ (адрес)

__________________________

(дата)

Утверждено

Постановлением

Губернатора области

от 2 февраля 2000 г. N 72

(приложение 11)

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

НУЖД СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

1. Общие положения

1.1. Заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок цен при соблюдении двух следующих условий:

- цена государственного контракта не должна превышать 2000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда или размера, установленного нормативными правовыми актами, издаваемыми уполномоченным федеральным органом;

- по закупаемым товарам существует сложившийся рынок.

1.2. Заказчик предварительно проводит конъюнктурную оценку сложившегося рынка закупаемого товара. Он может осуществлять эту оценку самостоятельно или с привлечением консультативных организаций. В связи с тем, что по многим товарам существует значительная региональная дифференциация цен, важно при проведении конъюнктурных исследований охватывать максимально возможное с технической и экономической точек зрения число поставщиков.

В результате изучения конъюнктуры определяются масштаб цен, сложившийся на рынке закупаемой продукции, и перечень потенциально наиболее привлекательных поставщиков.

2. Разработка котировочной документации

2.1. В состав котировочной документации входит:

запрос заказчиком котировки цен у претендентов (форма 1);

котировочная заявка (котировка цен) претендентов (форма 2).

2.2. Запрос заказчиком котировки цен у претендентов должен содержать следующую информацию:

наименование и адрес заказчика;

спецификацию, количество и место доставки закупаемой продукции;

предлагаемый график поставок, предлагаемый порядок платежей;

структуру цены (включаются ли в цену затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей);

сроки и адрес представления котировочной заявки (котировки цен) и ее форма;

любая другая дополнительная информация, интересующая заказчика.

2.3. Форма котировочной заявки (котировки цен) содержит:

наименование и реквизиты претендента;

спецификацию, количество и место доставки продаваемой продукции;

цену в соответствии с требованиями запроса котировки цен;

предлагаемый график поставок;

предлагаемый порядок платежей.

3. Получение котировочной заявки (котировок цен)

3.1. Заказчик составляет перечень претендентов, которым, по его мнению, целесообразно направить запрос котировок цен. Этот перечень должен быть утвержден руководителем организации-заказчика или его уполномоченным лицом.

3.2. Заказчик по почте (телефаксом, телеграфом) направляет запрос котировок цен одновременно всем потенциальным претендентам в соответствии с утвержденным перечнем.

При этом указывается, что направление заказчиком запроса котировки цен и представления поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

3.3. Поставщик в указанные сроки и по запрашиваемой форме представляет котировочную заявку (котировку цен) в письменной форме, подписанную правомочным представителем поставщика.

Каждый поставщик имеет право представить только одну котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.

3.4. Полученные котировочные заявки (котировки цен) регистрируются уполномоченным представителем заказчика по мере их поступления.

4. Оценка поступивших котировочных

заявок (котировок цен)

4.1. Для оценки полученных котировочных заявок (котировок цен) заказчиком создается котировочная комиссия. Эта комиссия рассматривает представленные претендентами котировки цен и составляет таблицу заявок, в которой приводится перечень поставщиков, представивших котировки цен, предлагаемые цены, соблюдение претендентом условий поставок, предусмотренных в запросе котировок цен.

4.2. Полученные котировки цен оцениваются котировочной комиссией с точки зрения их соответствия требуемым техническим параметрам продукции, приемлемости для заказчика графика поставок и порядка платежей. Из котировочных заявок (котировок цен), которые отвечают указанным требованиям, выигравшей признается та, в которой указана наименьшая цена.

Результаты работы котировочной комиссии подписываются членами комиссии и утверждаются заказчиком или уполномоченным им лицом.

4.3. Письменное уведомление о признании котировочной заявки (котировок цен) выигравшей в течение трех дней после утверждения заказчиком результатов работы котировочной комиссии направляется представившему ее поставщику. К этому моменту заказчик должен быть готов предоставить ему текст проекта государственного контракта. Остальным претендентам направляется в эти же сроки сообщение об отклонении их заявок.

4.4. С поставщиком, котировочная заявка которого признана наилучшей, заключается государственный контракт в установленном порядке.

5. Составление отчета

(протокола о процедурах закупок)

После окончания процедур закупок способом запроса котировок составляется отчет (протокол о процедурах закупок), который должен содержать следующую информацию:

наименование и количество закупаемой продукции (в натуральном и стоимостном выражении);

обоснование целесообразности использования при данных закупках способа запроса котировок;

количество и наименование поставщиков, которым был направлен запрос котировок цен;

количество и наименование поставщиков, от которых поступили котировочные заявки (котировки цен);

таблица поступивших котировочных заявок;

наименование победителя и обоснование присуждения ему контракта.

Отчет утверждается заказчиком.

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Дата: ______________

Кому: ______________

Уважаемые господа!

Заказчик (название, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса, имя и должность ответственного лица) предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки следующей продукции: ______________ (наименование, спецификация, количество и место доставки закупаемой продукции).

Сроки поставки продукции ___________________________________.

Оплата поставленной продукции будет произведена ____________.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу: _______________ до _____________________ (дата окончания принятия котировки цен).

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение. Форма котировочной заявки (котировки цен).

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

Дата: ______________

Кому: ______________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку ______________ (наименование, спецификация, количество и место доставки закупаемой продукции) на сумму _______ или другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между ними.

Мы признаем, что направление заказчиком котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.