Законы и постановления РФ

Распоряжение администрации Выксунского района от 17.04.2006 N 265-р “О проведении открытого конкурса на право выполнения работ по строительству наружных сетей“

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2006 г. N 265-р

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ в целях развития конкурентной среды и совершенствования организации работ по строительству наружных сетей в Выксунском районе:

1. Провести 29 мая 2006 года открытый конкурс на право выполнения работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации в городе Выксе.

2. Состав, полномочия и регламент работы конкурсной комиссии определить в соответствии с постановлением администрации Выксунского района
N 2901 от 23.12.2005 “О создании единой комиссии по размещению муниципальных заказов“.

3. По результатам открытого конкурса заключить муниципальные контракты на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации с победителями конкурса.

4. Управляющему делами администрации района Н.Н. Васину обеспечить опубликование информации о проведении открытого конкурса в средствах массовой информации в срок до 28.04.2006.

5. Помощнику главы администрации О.В. Пантелеевой обеспечить размещение на официальном сайте информации о проведении открытого конкурса в срок до 28.04.2006.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации В.Н. Пономарева.

И.о. главы местного самоуправления

О.В.МАКАРОВА

Утверждена

распоряжением

администрации Выксунского района

от 17.04.2006 N 265-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование конкурса: “Открытый конкурс на право выполнения работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации“.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальный заказчик: администрация Выксунского района.

Предмет контракта: выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации.

-----T---------------T---------------------------------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Вид работ ¦Начальная¦

¦лота¦ объекта ¦ ¦ цена ¦

¦ ¦ ¦ ¦контракта¦

¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦

+----+---------------+---------------------------------+---------+

¦1. ¦Мкрн Лесной ¦Строительство наружных сетей¦ 885000 ¦

¦ ¦ ¦хозяйственно-бытовой канализации ¦ ¦

+----+---------------+---------------------------------+---------+

¦2. ¦Ул. Чайковского¦Строительство наружной сети¦ 250000 ¦

¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦

L----+---------------+---------------------------------+----------

Источник финансирования: местный бюджет, инвестиции жителей.

Срок оплаты работ: в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Выкса.

Срок выполнения работ: июль - август 2006 года.

Адрес заказчика: г. Выкса, Красная площадь, дом 1.

Официальный сайт: www.vyksa-admin.nnov.ru.

Место подачи заявок: г. Выкса, Красная площадь, дом 1, администрация, каб. 200.

Дата и время начала приема заявок: 08.00 28 апреля 2006 г.

Дата и время окончания приема заявок: 14.00 29 мая 2006 г.

Критерий оценки заявок: цена контракта; срок выполнения работ, качество работ; срок и объем предоставляемой
гарантии.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 28 апреля по 22 мая 2006 года бесплатно по адресу заказчика, администрация, каб. 200, тел. 3-86-49.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 14.00 29 мая 2006 г., г. Выкса, Красная площадь, дом 1, администрация, каб. 305.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 10.00 5 июня 2006 г., г. Выкса, Красная площадь, дом 1, администрация, каб. 305.

Дата подведения итогов открытого конкурса: 5 июня 2006 года.

Дата заключения муниципального контракта: 15 июня 2006 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ

1-й лот - строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации микрорайона Лесной в г. Выксе (1-й этап от микрорайона Лесной до врезки в канализацию, проходящую по территории ОАО “Сельхозтехника“).

Наружная сеть канализации монтируется из поливинилхлоридных труб по ТУ 6-19-231-83 диаметром 150 мм, протяженность коллектора 465 м.

Колодцы на сети из железобетонных труб диаметром 1000 мм в количестве 16 шт.

Сметная стоимость 885 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Финансирование строительства по статье “Бюджет развития“.

Срок строительства июль - август 2006 г.

2-й лот - строительство наружной сети водопровода по ул. Чайковского в г. Выксе (от ул. Чапаева до ул. Романова).

Водопровод монтируется из труб ПЭ, SDR13,6-110 (8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001), протяженность 273 м.

Колодцы на сети из железобетонных труб диаметром 1600 мм в количестве 2 шт.

Сметная стоимость строительства 250 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Финансирование строительства:

205 тыс. руб. - по статье “Бюджет развития“;

45 тыс. руб. - инвестиции жителей улицы Чайковского.

Срок строительства - июль 2006 г.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1. Предмет конкурса.

Заказчик, упомянутый в информационной карте конкурсной заявки (далее - Заказчик), приглашает принять участие в открытом конкурсе, предмет которого
указан в информационной карте.

2. Источник финансирования заказа.

Источник финансирования заказа указан в информационной карте заявки на участие в конкурсе.

3. Участники размещения заказа и требования к ним.

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Одна заявка на участие в конкурсе от участника размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота), все его заявки на участие в конкурсе отклоняются.

5. Затраты на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа несет
все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

Конкурсная документация

6. Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация включает в себя документы, перечисленные ниже:

- извещение о проведении открытого конкурса;

- инструкции для участников размещения заказа;

- информационная карта заявки на участие в конкурсе;

- заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (техническое задание);

- форма заявки на участие в конкурсе и таблица цен (форма 1);

- сведения об участнике размещения заказа (форма 2);

- форма муниципального контракта.

7. Требование полноты представления информации.

Неполное представление информации или же подача заявки на участие в конкурсе, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право на отклонение заявки на участие в конкурсе.

8. Разъяснение конкурсной документации.

Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу Заказчика, указанному в извещении о проведении конкурса. Заказчик направляет разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются на официальном сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

9. Внесение изменений в конкурсную документацию.

Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию. Сведения об изменениях опубликовываются и размещаются Заказчиком на официальном сайте и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

10. Отказ от проведения конкурса.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком на официальном сайте. В случае принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

Инструкция по заполнению заявок на участие в конкурсе

11. Документы, составляющие заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) сведения об участнике размещения заказа (форма 2);

б) выписку или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

г) документы, подтверждающие квалификацию размещения заказа в случае проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

2) предложение о качественных характеристиках товара, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения контракта, включая цену контракта (форма заявки на участие в конкурсе (форма 1);

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям
и условиям допуска к участию в конкурсе;

4) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

12. Срок действия заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе действительны в течение срока, указанного в информационной карте.

13. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа предоставляет в качестве составной части своей заявки обеспечение в размере, указанном в информационной карте.

14. Предварительная встреча.

Возможность проведения предварительной встречи с претендентами оговаривается в информационной карте заявки на участие в конкурсе.

15. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе.

Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами.

Документы и материалы, форма которых не установлена конкурсной документацией, могут быть представлены в произвольном виде.

Документы заявки на участие в конкурсе должны быть подписаны руководителем организации и заверены печатью организации.

Подача заявок на участие в конкурсе

16. Опечатывание и маркировка заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

Конверт должен содержать слова “Не вскрывать до“ с указанием времени и даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, зафиксированных в информационной карте.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет
никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше времени.

17. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком по адресу, указанному в информационной карте, не позднее времени и даты, указанных в информационной карте.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации.

18. Изменение и отзыв конкурсной заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано и доставлено в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом “Изменение“.

Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

19. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

Если заявки на участие в конкурсе получены после окончания приема заявок, то конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

и открытие доступа
к поданным в форме электронных

документов заявкам на участие в конкурсе

20. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляет открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в информационной карте.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа, объявляются наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

21. Разъяснение конкурсных заявок.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных документов и сведений.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

22. Изучение заявок на участие в конкурсе и определение их соответствия требованиям конкурсной документации.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с настоящей Инструкцией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

23. Основания отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Основаниями отказа в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе являются:

1) непредставление предусмотренных настоящей Инструкцией документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

2) несоответствие требованиям, установленным в соответствии с п. 3 настоящей Инструкции;

3) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

4) несоответствие заявки на участие требованиям конкурсной документации.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

24. Порядок оценки и сопоставления заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в информационной карте.

25. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов предоставляются в размере и порядке, указанном в информационной карте.

26. Исправление ошибок.

Заявки, признанные по существу отвечающими требованиям, проверяются конкурсной комиссией на предмет наличия арифметических ошибок. Конкурсная комиссия исправляет ошибки следующим образом:

- если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма, выраженная прописью;

- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению конкурсной комиссии, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

27. Оповещение о результатах конкурса.

Заказчик оповещает участников размещения заказа о результатах конкурса следующим образом:

- Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации;

- протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчика и опубликовывается в официальном печатном издании.

Заключение муниципального контракта по результатам конкурса

28. Срок подписания муниципального контракта.

Победитель конкурса должен подписать муниципальный контракт не позднее даты, указанной в информационной карте. В случае если победитель конкурса в указанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 29 настоящей Инструкции, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

29. Последствия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

30. Обеспечение выполнения контракта.

Заказчик имеет право предусмотреть обязательство победителя конкурса об обеспечении выполнения муниципального контракта в форме банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта - на сумму, указанную в информационной карте.

Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

31. Изменение объемов работ.

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем работ на 5% в случае выявления дополнительной потребности, не предусмотренной контрактом. При этом по согласованию с подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально дополнительному объему, но не более чем на 5%.

32. Право на обжалование.

Претенденты имеют право на обжалование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса - информационная карта заявки на участие в конкурсе является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе.

2. В случае противоречия между положениями Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе и положениями информационной карты последние имеют преобладающую силу.

3.

-----------T-----------------------------------------------------¬

¦Ссылка ¦ ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 1 ¦Заказчик: администрация Выксунского района ¦

¦Инструкции¦ ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 1 ¦Предмет конкурса: выполнение работ по строительству¦

¦Инструкции¦наружных сетей водопровода и канализации: ¦

¦ ¦- лот N 1, мкрн Лесной - строительство наружных сетей¦

¦ ¦хозяйственно-бытовой канализации; цена контракта -¦

¦ ¦885000 рублей ¦

¦ ¦- лот N 2, ул. Чайковского - строительство наружной¦

¦ ¦сети водопровода; цена контракта - 250000 рублей, в¦

¦ ¦т.ч. 205000 руб. - местный бюджет, 45000 руб. -¦

¦ ¦инвестиции жителей ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 2 ¦Источник средств: местный бюджет. ¦

¦Инструкции¦Дополнительные инвестиции жителей (оформляются¦

¦ ¦отдельным договором между подрядчиком и инвесторами) ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 8 ¦Ответ на запрос о разъяснении конкурсной¦

¦Инструкции¦документации: при поступлении запроса не позднее чем¦

¦ ¦за пять дней до окончания подачи заявок на участие в¦

¦ ¦конкурсе ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 11 ¦1) сведения и документы об участнике размещения¦

¦Инструкции¦заказа: ¦

¦ ¦а) сведения об участнике размещения заказа ¦

¦ ¦б) выписка или нотариально заверенная копия выписки¦

¦ ¦из Единого государственного реестра юридических лиц¦

¦ ¦(для юр. лиц), выписка или нотариально заверенная¦

¦ ¦копия выписки из Единого государственного реестра¦

¦ ¦индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных¦

¦ ¦предпринимателей), копии документов, удостоверяющих¦

¦ ¦личность (для иных физических лиц), надлежащим¦

¦ ¦образом заверенный перевод на русский язык документов¦

¦ ¦о государственной регистрации юридического лица или¦

¦ ¦физического лица в качестве индивидуального¦

¦ ¦предпринимателя в соответствии с законодательством¦

¦ ¦соответствующего государства (для иностранных лиц) ¦

¦ ¦в) документ, подтверждающий полномочия лица на¦

¦ ¦осуществление действий от имени участника размещения¦

¦ ¦заказа (доверенность) ¦

¦ ¦2) предложение о качестве работ и иные предложения об¦

¦ ¦условиях исполнения контракта, включая цену контракта¦

¦ ¦(заявка на участие в конкурсе (форма 1) ¦

¦ ¦3) документы или копии документов, подтверждающие¦

¦ ¦соответствие участника размещения заказа¦

¦ ¦установленным требованиям и условиям допуска к¦

¦ ¦участию в конкурсе (лицензия) ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 12 ¦Срок действия заявки на участие в конкурсе: до 20¦

¦Инструкции¦июня 2006 года включительно ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 13 ¦Обеспечение заявки на участие в конкурсе не¦

¦Инструкции¦предусмотрено ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 14 ¦Предварительная встреча по требованию ¦

¦Инструкции¦ ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 17 ¦Адрес заказчика с целью представления заявок на¦

¦Инструкции¦участие в конкурсе: г. Выкса, Красная площадь, д. 1. ¦

¦ ¦Дата истечения срока подачи заявок на участие в¦

¦ ¦в конкурсе: 14 часов 00 мин. по московскому времени¦

¦ ¦29 мая 2006 г. ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 20 ¦Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе¦

¦Инструкции¦(открытие доступа к заявкам, поданным в форме¦

¦ ¦электронного документа) будет проведено в 14 часов 00¦

¦ ¦мин. по московскому времени 29 мая 2006 г. по¦

¦ ¦адресу: г. Выкса, Красная площадь, д. 1, комн. 305 ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 24 ¦Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: ¦

¦Инструкции¦- цена контракта ¦

¦ ¦- срок выполнения работ ¦

¦ ¦- качество работ ¦

¦ ¦- срок и объем предоставления гарантии ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 25 ¦Преимущества при оценке не предоставляются ¦

¦Инструкции¦ ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 30 ¦Обеспечение выполнения контракта не предусмотрено ¦

¦Инструкции¦ ¦

+----------+-----------------------------------------------------+

¦П. 28 ¦Срок подписания муниципального контракта победителем¦

¦Инструкции¦- 15 июня 2006 г. ¦

L----------+------------------------------------------------------

Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ <*>

Наименование участника размещения заказа

__________________________________________________________________.

Наименование конкурса: открытый конкурс на право выполнения

работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации.

В соответствии с условиями конкурсной документации направляем

заявку на участие в конкурсе на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по строительству наружных сетей

водопровода и канализации.

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

- в отношении нашей организации не проводится процедура

банкротства и она не находится в процессе ликвидации;

- деятельность нашей организации не приостановлена;

- задолженность по начисленным налогам, сборам и другим

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды за 2005 год не превышает 25% балансовой

стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 12 месяцев

2005 г.

В том случае, если наша организация будет признана

победителем конкурса, принимаем на себя обязательство в 10-дневный

срок со дня получения проекта контракта передать Заказчику

подписанный контракт на условиях, предложенных нами в нашей

заявке.

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта.

Раздел 1. Цена контракта (смета прилагается)“

Лот N 1 ________________________________________________

Лот N 2 ________________________________________________

Раздел 2. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ __________________________________________

Окончание работ (сдача объекта в эксплуатацию) ___________________

Раздел 3. Срок и объем предоставляемой гарантии

__________________________________________________________________

Раздел 4. Обеспечение качества работ (обосновать)

__________________________________________________________________

Раздел 5. Срок и порядок оплаты

__________________________________________________________________

Приложения:

1. Сведения об участнике размещения заказа.

2. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических

лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих

личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный

перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального

предпринимателя в соответствии с законодательством

соответствующего государства (для иностранных лиц).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени участника размещения заказа (доверенность).

4. Документы или копии документов, подтверждающие

соответствие участника размещения заказа установленным требованиям

и условиям допуска к участию в конкурсе (лицензия).

5. Пояснительная записка (по желанию претендента).

Подпись руководителя М.П.

Форма 2

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА <*>

----T-----------------------------------------T------------------¬

¦ N ¦ Наименование сведений ¦ Сведения об ¦

¦п/п¦ ¦участнике конкурса¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦1. ¦Полное наименование юридического¦ ¦

¦ ¦лица/индивидуального предпринимателя ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦2. ¦Краткое наименование юридического лица ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦3. ¦Организационно-правовая форма¦ ¦

¦ ¦юридического лица ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦4. ¦Юридический адрес юридического¦ ¦

¦ ¦лица/паспортные данные физического лица ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦5. ¦Почтовый адрес юридического лица (по¦ ¦

¦ ¦фактическому местонахождению)/¦ ¦

¦ ¦индивидуального предпринимателя ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦6. ¦Данные о руководителе юридического лица¦ ¦

¦ ¦(Ф.И.О., должность, телефон, факс,¦ ¦

¦ ¦E-mail) ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦7. ¦Основной государственный регистрационный¦ ¦

¦ ¦номер (ОГРН) юридического¦ ¦

¦ ¦лица/индивидуального предпринимателя ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦8. ¦ИНН юридического лица/индивидуального¦ ¦

¦ ¦предпринимателя ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦9. ¦Код ОКПО юридического лица/¦ ¦

¦ ¦индивидуального предпринимателя ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦10.¦Наименование банка, БИК, р/с, к/с¦ ¦

¦ ¦юридического лица/индивидуального¦ ¦

¦ ¦предпринимателя ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦11.¦Ответственный за взаимодействие с¦ ¦

¦ ¦муниципальным заказчиком (Ф.И.О.,¦ ¦

¦ ¦должность, телефон, факс, E-mail) ¦ ¦

+---+-----------------------------------------+------------------+

¦12.¦Основной вид деятельности ¦ ¦

L---+-----------------------------------------+-------------------

Участник размещения заказа не является банкротом, не

находится в процессе ликвидации или реорганизации, на его

имущество не наложен арест.

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю.

Руководитель ___________________/ ______________________/

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ___________________/ ______________________/

(подпись) (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<*> Все строки формы должны быть заполнены. В случае нарушения этого требования заявка может быть отклонена как несоответствующая требованиям конкурсной документации.

Форма муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ____

г. Выкса

“__“ ________ 2006 г.

Администрация Выксунского района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем “Заказчик“ (Муниципальный заказчик), в лице главы администрации Выксунского муниципального района А.С. Соколова, действующего на основании Устава Выксунского муниципального района, принятого постановлением Земского собрания Выксунского района от 29 июня 2005 г. N 42, в редакции изменений, внесенных постановлением от 27.12.2005 N 36, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 29 декабря 2005 года за номером ru 525170002005001, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик“, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (муниципальный контракт) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведенного конкурса (протокол N _____ от _________ 2006 г.), победителем которого стал Подрядчик.

1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Вид работ: строительство наружных сетей водопровода

(канализации) по адресу:

__________________________________________________________________

в соответствии с техническим заданием Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ: с “_______“ ____________ 2006 г.

по “______“ ____________ 2006 г.

1.5. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

1.6. Сумма договора составляет _______________________________ (________________________) рублей (в том числе НДС).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.1.2. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.

2.2.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами, т.е. собственным иждивением, согласно п. 1 ст. 704 ГК РФ.

2.2.3. Согласовать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.

2.2.5. Предоставить срок гарантии функционирования результатов работы, предусмотренный ГОСТами и ТУ для данных видов работ, с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Получить обязательство соответствующего бюджета и зарегистрировать настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ.

2.3.2. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

2.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Изменение цены (суммы) не допускается на весь период действия муниципального контракта.

3.2. Оплата выполненных работ производится за счет выделенных Заказчику бюджетных средств в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

4. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством Нижегородской области.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости услуг по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.4. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% договорной цены и возместить причиненные в результате этого убытки.

5.5. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2006 г., а в части расчетов между сторонами - до исполнения обязательств.

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора, рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Нижегородской области.

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.4. Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, а в случае неисполнения исполнителем обязательств по настоящему договору - Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

8.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 5% (Пять процентов) такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5% (Пять процентов) такой цены.

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Администрация Выксунского района ________________________________

Адрес: Нижегородская область, г. Нижегородская область, г. Выкса,

Выкса, Красная площадь, дом 1 ________________________________

ИНН 5247006068, КПП 524701001 ИНН _____________, КПП ________,

р/счет 40204810600000000002 ОГРН __________________________,

в РКЦ г. Выксы, БИК 042265000 р/счет _________________________

(администрация Выксунского в ______________________________

района, л/с 010106067) к/с ___________________________,

БИК ____________________________

тел. ___________________________

Заказчик Подрядчик

_______________________________ ________________________________

А.С. Соколов (______________)

М.П. М.П.