Законы и постановления РФ

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.04.2008 N 126 (ред. от 25.09.2008) “Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции “Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства“

Утратил силу с 1 января 2010 года в связи с изданием постановления Коллегии Администрации КО от 24.11.2009 N 468.

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2008 г. N 126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ “ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА“

(в ред. постановления Коллегии Администрации

Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 679 “О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций предоставления государственных услуг“, постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.04.2006 N 91 “Об административной реформе в Кемеровской области в 2006-2008 годах“, постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.07.2007 N
222 “О создании сводных реестров государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг“ Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государственной функции “Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства“.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать постановление в сборнике “Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области“.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А.Буймова.

4. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401.

Губернатор

Кемеровской области

А.М.ТУЛЕЕВ

Утвержден

постановлением

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 7 апреля 2008 г. N 126

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ “ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА“

(в ред. постановления Коллегии Администрации

Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения государственной функции “Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства“ (далее - административный регламент) разработан в целях:

предупреждения, а также выявления и пресечения допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ (далее - работы) требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации;

обеспечения соблюдения государственных интересов Кемеровской области в сфере строительства и градостроительной деятельности.

Государственный строительный надзор осуществляется при:

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией;

2)
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный пожарный надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора органом исполнительной власти Кемеровской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора органом исполнительной власти Кемеровской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения государственной экспертизы проектной документации и осуществления государственного строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) осуществляется в рамках государственного строительного надзора органом исполнительной власти Кемеровской области, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Предметом государственного строительного надзора, а также пожарного надзора, государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны труда, государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля), осуществляемых в рамках государственного строительного надзора, является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.2. Исполнение государственной функции “Осуществление государственного строительного надзора при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства“ (далее - государственная функция) осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (“Российская газета“, N 237, 25.12.93);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (“Российская газета“, N 290, 30.12.2004);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (“Собрание законодательства Российской Федерации“, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1);

Федеральным законом от 27.12.2002 “О техническом регулировании“ N 184-ФЗ (“Собрание законодательства Российской Федерации“, 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140);

Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ (“Собрание законодательства Российской Федерации“, 25.12.2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498);

Федеральным законом от 21.12.94 N 69-ФЗ “О пожарной безопасности“ (“Российская газета“, N 3, 05.01.95);

Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии“ (“Собрание законодательства Российской Федерации“, 05.04.99, N 14, ст. 1650);

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды“ (“Российская газета“, N 6, 12.01.2002);

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве“ (“Российская газета“, N 223, 06.10.2007);

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 “О государственном строительном надзоре в Российской Федерации“ (“Собрание законодательства Российской Федерации“, 13.02.2006, N 7, ст. 774);

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2007 N 75 “Об утверждении Положения об инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области“ (“Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области“, N 3, 2007);

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.06.2006 N 54-к “Об инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области“ (“Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области“, N 6, 2006);

приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1129 “Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации“ (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти“, N 15, 09.04.2007);

приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1130 “Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора“ (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти“, N 13, 26.03.2007);

приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 “Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения“ (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти“, N 13, 26.03.2007);

приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 “Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства“ (“Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти“, N 14, 02.04.2007).

1.3. Государственная функция осуществляется исполнительным органом государственной власти Кемеровской области специальной компетенции, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора на территории Кемеровской области, - инспекцией государственного строительного надзора Кемеровской области (далее - инспекция). Государственная функция осуществляется инспекцией через территориальные отделы инспектирования. Сведения о справочных телефонах, адресах инспекции и ее территориальных отделах содержатся в приложении N 1 к настоящему административному регламенту.

При исполнении государственной функции осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления Кемеровской области, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

1.4. Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Заканчивается осуществление государственного строительного надзора выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

1.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства могут осуществляться физическими и юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).

Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.

Лица, осуществляющие строительство, вправе обратиться в инспекцию для осуществления государственного строительного надзора.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Информирование о правилах осуществления государственной функции производится путем опубликования нормативных документов и настоящего административного регламента в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования лиц, осуществляющих строительство.

Информирование по запросу производится в инспекции и ее территориальных отделах в рабочие дни:

лично: с 8-30 до 17-30, устное консультирование (не более 20 минут) по любым вопросам исполнения государственной функции;

по телефону: с 8-30 до 17-30, устное консультирование (не более 5 минут) по любым вопросам исполнения государственной функции;

по факсу: круглосуточно прием любых письменных обращений, с 8-30 до 17-30 передача письменных документов по запросу (не более 3 листов);

письменно: почтовым отправлением по любым вопросам исполнения государственной функции.

2.2. Государственная функция осуществляется в течение всего периода строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по месту нахождения строящегося объекта капитального строительства.

3. Административные процедуры

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

1) осуществление мероприятий по государственному строительному надзору;

2) привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения в области строительства;

3) обжалование действий (бездействий) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании административного регламента.

3.2. Описание последовательности действий при осуществлении

мероприятий по государственному строительному надзору

3.2.1. Начало осуществления государственного строительного надзора - не позднее трех рабочих дней после получения хотя бы одного из документов, являющихся основанием для этого:

извещения застройщика или заказчика о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, полученного в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

копии разрешения на строительство, полученной от органа, выдавшего такое разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

обращения физического и/или юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления или сведений из иных источников о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.

3.2.2. Государственный строительный надзор проводится на протяжении всего срока строительства объекта в форме проведения проверок (плановых по программе и внеплановых) соответствия выполненных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - проверки) и оформления результатов таких проверок.

В случае, если инспекцией (по месту расположения строящегося объекта) получено извещение (по форме, приведенной в приложении N 2) застройщика или заказчика о начале строительства, то это является основанием для формирования дела по объекту и назначения должностного лица, уполномоченного на проведение на этом объекте строительного надзора от имени инспекции (далее - инспектор) приказом соответствующего заместителя начальника инспекции. Извещение должно быть направлено не позднее чем за семь рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. К извещению должны быть приложены следующие документы:

копия разрешения на строительство;

проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения
на отдельный этап строительства, реконструкции - в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инспектор разрабатывает программу проведения проверок в течение семи рабочих дней с даты получения извещения и прилагаемых документов. Длительность проведения проверки устанавливается программой в зависимости от характеристик объекта и объема проверяемых работ. Программа проверок утверждается приказом соответствующего заместителя начальника инспекции и доводится до сведения застройщика или заказчика в течение трех рабочих дней.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Проверки на объекте проводятся в следующих случаях:

а) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке в соответствии с программой проведения проверок;

б) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок, в течение трех рабочих дней;

(пп. “б“ в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

в) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства в тот же день;

(пп. “в“ в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

г) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора в течение четырнадцати дней;

(пп. “г“ в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

д) получения сведений
о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников в течение четырнадцати дней.

(пп. “д“ в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Внеплановые проверки назначаются приказом заместителя начальника инспекции.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать (по форме, приведенной в приложении N 3) инспекцию об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок, что является основанием для внесения изменений в программу проверок, утверждаемых приказом заместителя начальника инспекции. Также в инспекцию с целью последующего проведения проверки подлежит направлению извещение о каждом случае возникновения аварийной ситуации (по форме, приведенной в приложении N 4).

Перед началом проверки, но не позднее чем за три рабочих дня до ее проведения инспектор уведомляет застройщика или заказчика о проведении проверки посредством телефонной, факсимильной или почтовой связи. В уведомлении указываются сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения, необходимые для проведения проверки. В случае извещения юридического лица извещение направляется на имя законного представителя юридического лица.

Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки не распространяется на случаи проведения проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства, причинением вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера.

При проведении проверки инспектор осуществляет следующие действия:

а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий);

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее -
выполненные работы);

в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

При выявлении в результате проведенной проверки нарушений составляется акт (по форме, приведенной в приложении N 5), являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выявленных нарушений (по форме, приведенной в приложении N 6) (далее - предписание).

Акт, оформляемый инспектором по результатам проверки, и выданное на его основании предписание составляются в двух экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) заказчику, застройщику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле инспекции.

Документы вручаются представителю заказчика или застройщика, лица, осуществляющего строительство в течение трех рабочих дней. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Сведения о результатах проверки заносятся в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

После устранения выявленных инспектором нарушений заказчик, застройщик, лицо, осуществляющее строительство, направляет в инспекцию извещение (по форме, приведенной в приложении N 7) об устранении выявленных нарушений.

При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) предусмотрена административная ответственность, инспектор осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном указанным Кодексом.

Извещение об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (по форме, приведенной в приложении N 8) направляется заказчиком или застройщиком в инспекцию после фактического окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий). Итоговая проверка назначается в течение семи рабочих дней после получения такого извещения. Для проведения итоговой проверки заказчиком или застройщиком представляется оформленная в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 “Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения“ исполнительная документация.

По результатам проведенной итоговой проверки инспектор в течение трех рабочих дней оформляет акт. Акт итоговой проверки является основанием для обращения заказчика или застройщика в инспекцию за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - заключение о соответствии).

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Заключение о соответствии (по форме, приведенной в приложении N 9) или решение об отказе (по форме, приведенной в приложении N 10) в выдаче такого заключения выдается инспекцией в течение десяти рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в инспекцию за выдачей заключения.

Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии принимается в случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Принятие инспекцией решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия инспекцией указанного решения.

Завершением осуществления государственного строительного надзора считается дата выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

3.2.3. В случае, если инспекцией получена копия разрешения на строительство от органа местного самоуправления, выдавшего это разрешение, то на этом основании в течение трех рабочих дней заместителем начальника инспекции - начальником отдела инспектирования издается приказ на проведение проверки на объекте, указанном в разрешении, с целью установления факта строительства и получения всей необходимой для осуществления строительного надзора документации.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

В случае, если установлен факт строительства объекта и его поднадзорность инспекции, немедленно либо в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела осуществляются действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административное правонарушение (неуведомление инспекции о начале строительства). Одновременно выдается предписание об устранении выявленных нарушений с целью получения документов, необходимых для формирования дела по этому объекту и осуществления надзора. Проверка исполнения предписания является основанием для проведения последующих внеплановых проверок (если не сформирована программа проверок в связи с отсутствием необходимых для этого документов). На проведение каждой внеплановой проверки издается приказ.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

После получения необходимых документов и формирования программы проверок надзорные мероприятия проводятся в соответствии с программой проверок, либо в случаях получения жалоб, обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также сведений из иных источников в отношении данного объекта строительства, либо в случае возникновения аварийной ситуации на этом объекте.

3.2.4. В случае, если инспекцией получено обращение физического и/или юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, то на этом основании заместителем начальника инспекции - начальником отдела инспектирования в течение трех рабочих дней издается приказ на проведение проверки на указанном в обращении объекте с целью установления факта строительства объекта, его поднадзорности инспекции, наличия разрешения на строительство и получения всей необходимой для осуществления строительного надзора документации.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

В случае, если в ходе проверки установлен факт строительства объекта и его поднадзорность инспекции, то это является основанием для привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Инспектор в течение трех рабочих дней после проведения проверки выдает застройщику или заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений норм и правил с целью получения документов, необходимых для формирования дела по этому объекту и осуществления надзора. Проверка исполнения предписания является основанием для проведения последующих внеплановых проверок (если не сформирована программа проверок в связи с отсутствием необходимых для этого документов). На проведение каждой внеплановой проверки издается приказ.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

После получения необходимых документов и формирования программы проверок надзорные мероприятия проводятся в соответствии с программой проверок, либо в случаях получения жалоб, обращений физических или юридических лиц, органов государственной власти, либо органов местного самоуправления, а также сведений из иных источников в отношении данного объекта строительства, либо в случае возникновения аварийной ситуации на этом объекте.

3.2.5. Порядок осуществления государственной функции в виде блок-схем приведен в приложениях N 11, 12 к настоящему административному регламенту.

3.3. Порядок привлечения к административной ответственности

лиц, совершивших административные правонарушения

в области строительства

3.3.1. Дела об административных правонарушениях возбуждаются в следующем порядке:

в случае выявления в ходе осуществления государственной функции нарушений градостроительного законодательства, являющихся правонарушениями, предусмотренными статьей 9.4, статьей 9.5, частью 1 статьи 19.4, частью 6 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7 Кодекса, инспектором составляется протокол об административном правонарушении. С момента составления протокола об административном правонарушении согласно пункту 3 части 4 статьи 28.1 Кодекса дело об административном правонарушении считается возбужденным. Номеру дела об административном правонарушении присваивается номер протокола.

В протоколе должны быть отражены все данные, перечисленные в части 2 статьи 28.2 Кодекса. Кроме того, в протоколе необходимо отразить факт поднадзорности объекта капитального строительства инспекции, связь привлекаемого к административной ответственности лица с конкретным объектом строительства, документальное подтверждение обязанности этого лица совершить те или иные действия. Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения (статья 28.5 Кодекса). Однако данный срок не является пресекательным и может быть превышен, например, в связи с вызовом для составления протокола лица (законного представителя юридического лица), нахо“ящегося в другом городе.

Лицу или законному представителю лица, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении при его составлении. Для этого указанные лица уведомляются о времени и месте составления протокола об административном правонарушении заказным письмом с уведомлением, факсимильной связью либо вручением уведомления лично. При вручении факсограммы или уведомления, адресованного законному представителю юридического лица, принявшим сотрудником указывается входящий регистрационный номер этого юридического лица и фамилия этого сотрудника. Копии квитанций и уведомления, факсовые отчеты, подтверждающие факт направления (и получения) уведомления лицу, привлекаемому к административной ответственности, хранятся в материалах дела об административном правонарушении как доказательства о его надлежащем уведомлении.

Законный представитель юридического лица (которым в соответствии со статьей 25.4 Кодекса является его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица), должностное лицо, индивидуальный предприниматель и физическое лицо вызываются лично.

Вышеуказанные лица вправе представлять объяснения и замечания по содержанию протокола. При составлении протокола об административном правонарушении лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу в соответствии с частью 3 статьи 28.2 Кодекса инспектором разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом, о чем делается отметка в протоколе об административном правонарушении.

Лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, инспектором предоставляется возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении, при отказе подписать протокол об административном правонарушении в нем делается соответствующая запись. Лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, вручается под подпись копия протокола об административном правонарушении. При отказе получить копию протокола об административном правонарушении инспектором об этом делается запись.

В случае отказа от получения копии протокола либо при отсутствии при составлении протокола лица, уведомленного надлежащим образом, копия в течение трех дней направляется лицу, привлекаемому к административной ответственности почтовым отправлением с уведомлением с приложением сопроводительного письма, в котором ему разъясняются его права в соответствии с частью 3 статьи 28.2 Кодекса.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

В соответствии со статьей 27.16 Кодекса в исключительных случаях (если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии и если предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно) может применяться временный запрет деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Временный запрет деятельности может применяться, если за совершение административного правонарушения возможно назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом, прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Параллельно с протоколом об административном правонарушении, в соответствии с частью 3 статьи 27.16 Кодекса инспектором составляется протокол о временном запрете деятельности, в котором указываются основание применения этой меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора, сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся временному запрету деятельности, время фактического прекращения деятельности, объяснения лица или законного представителя юридического лица. Протокол о временном запрете деятельности подписывается инспектором, лицом или законным представителем юридического лица. В случае, если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, инспектор делает в нем об этом соответствующую запись.

Процедура вручения протокола о временном запрете деятельности аналогична вручению протокола об административном правонарушении.

Срок временного запрета деятельности в соответствии со статьей 27.17 Кодекса не должен превышать пять суток. Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ).

В случае, если инспектором применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, протокол об административном правонарушении, за совершение которого может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, а также протокол о временном запрете деятельности вместе с заявлением о привлечении к административной ответственности немедленно после их составления направляются для рассмотрения в Арбитражный суд Кемеровской области.

Протокол об административном правонарушении передается для рассмотрения судье в случае наличия у инспектора оснований полагать, что применения санкции в виде штрафа в конкретном случае будет недостаточно для достижения целей административного наказания (статьи 9.4 и 9.5 Кодекса), а также если рассмотрение дела об административном правонарушении не входит в полномочия инспекции согласно статьи 23.1 Кодекса (часть 1 статьи 19.4, часть 6 статьи 19.5, статья 19.6, статья 19.7 Кодекса), протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 23.1 Кодекса передается на рассмотрение судье в течение трех суток с момента его составления. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьями 9.4 и 9.5 Кодекса, в вышеуказанном случае передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в случае совершения правонарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а в случае совершения правонарушения физическим или должностным лицом - мировому судье.

В случае возбуждения дела об административном правонарушении в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя за совершение правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 Кодекса, протокол вместе с заявлением о привлечении к административной ответственности направляется в Арбитражный суд Кемеровской области, а в отношении физического или должностного лица - мировому судье. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.6 и статьей 19.7 Кодекса, передаются для рассмотрения вместе с заявлением мировому судье независимо от того, кем были совершены данные правонарушения. В остальных случаях протоколы об административных правонарушениях направляются для рассмотрения должностному лицу инспекции, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях.

3.3.2. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях

Дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 29.6 Кодекса рассматривается должностным лицом инспекции, правомочным рассматривать дело, в пятнадцатидневный срок со дня получения им протокола об административном правонарушении и других материалов дела. При поступлении ходатайства от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на месяц с вынесением мотивированного определения.

При подготовке к рассмотрению дела выясняются вопросы и обстоятельства, предусмотренные статьями 29.1, 29.2, 29.3 Кодекса.

Лицо (законный представитель юридического лица), в отношении которого ведется производство по делу, должно быть заблаговременно уведомлено о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении. Уведомление о времени и месте направляется лицу, привлекаемому к административной ответственности, заказным письмом с уведомлением, факсимильной связью либо вручается лично. Копии квитанций и уведомления, факсовые отчеты, подтверждающие факт направления (и получения) уведомления лицу, привлекаемому к административной ответственности, хранятся в материалах дела как доказательства о его надлежащем уведомлении.

При неявке лица, привлекаемого к административной ответственности, без уважительной причины, уведомленного надлежащим образом, на основании статьи 29.7 Кодекса дело может быть рассмотрено и вынесено постановление в отсутствие данного лица. Дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в присутствии защитника или представителя лица, привлекаемого к административной ответственности.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено:

постановление о назначении административного наказания;

постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела в соответствии с положениями статьи 29.9 Кодекса также может быть вынесено определение о передаче дела в суд, если применение санкции в виде штрафа в конкретном случае недостаточно. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случаях, установленных в статье 29.9 Кодекса.

Постановление о назначении административного наказания является исполнительным документом и должно соответствовать требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным статьей 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве“. Постановление о назначении административного наказания составляется в двух экземплярах и заверяется печатью инспекции, копия одного экземпляра вручается под подпись лицу (защитнику, законному представителю, представителю), в отношении которого оно вынесено. В случае отсутствия лица (представителя юридического лица) при вынесении постановления оно отправляется лицу в трехдневный срок заказным письмом с уведомлением.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения десятидневного срока, установленного для обжалования (статья 30.3 Кодекса).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней с момента вступления постановления в законную силу должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю по месту жительства физического лица или по месту нахождения юридического лица для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве“ постановление по делу об административном правонарушении может быть предъявлено к исполнению в течение одного года со дня его вступления в законную силу. Кроме того, должностное лицо составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия протокола об административном правонарушении направляется в суд в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

4. Порядок и формы контроля за исполнением

государственной функции

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осуществлению государственной функции, и принятием решений инспекторами осуществляется должностными лицами инспекции, ответственными за организацию работы по осуществлению государственной функции.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказами начальника инспекции. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по осуществлению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения инспекторами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником инспекции.

Контроль за полнотой и качеством осуществления государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений действий участников строительства, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения по фактам строительства, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц инспекции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав участников строительства осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании приказов начальника инспекции.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной функции (комплексные проверки), или порядок проведения государственного строительного надзора (тематические проверки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной функции формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт подписывается председателем и членами комиссии, утверждается начальником инспекции.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений,

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной

функции на основании административного регламента

5.1. Гражданин или юридическое лицо вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, начальнику инспекции или в судебном порядке.

5.2. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, может быть обжаловано в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством либо начальнику инспекции, а совершенном физическим либо должностным лицом - в районный суд по месту рассмотрения дела либо начальнику инспекции.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, которым вынесено постановление по делу и которое обязано в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела начальнику инспекции. В случае пропуска срока обжалования по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен лицом, правомочным рассматривать жалобу.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Жалоба может быть подана непосредственно начальнику инспекции.

По результатам подготовки к рассмотрению жалобы лицу, подавшему жалобу, направляется уведомление о времени и месте рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Дата, на которую назначается рассмотрение жалобы, не должна выходить за пределы десятидневного срока ее рассмотрения, установленного статьей 30.5 Кодекса. Уведомление направляется почтовым заказным отправлением с уведомлением заявителю жалобы и другим лицам, участие которых при ее рассмотрении признано необходимым. При рассмотрении жалобы должен быть соблюден порядок, установленный статьей 30.6 Кодекса.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение, которое оглашается немедленно после его вынесения.

Копия решения по жалобе в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается лицу (законному представителю юридического лица), в отношении которых было вынесено постановление по делу.

Решение начальника инспекции по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд.

5.3. В иных жалобах на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, в письменной форме должна содержаться следующая информация:

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование юридического лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).

5.4. Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых гражданин или юридическое лицо считают, что нарушены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, должностное лицо вправе запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Жалоба подписывается подавшим ее гражданином или законным представителем юридического лица.

5.5. Жалобы, поступившие в инспекцию, регистрируются в трехдневный срок в специальном журнале регистрации. В случае, если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся к компетенции инспекции, то она в течение семи дней со дня регистрации пересылается в орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов с одновременным уведомлением гражданина о переадресации его жалобы. Если жалоба относится к компетенции инспекции, то она направляется в территориальный отдел инспектирования по месту нахождения объекта обращения для ее рассмотрения. Ответ дается в течение тридцати дней в письменном виде.

(п. 5.5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

5.6. Если в результате рассмотрения жалобы доводы гражданина или юридического лица признаны обоснованными, принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностных лиц, допустивших нарушения административного регламента.

5.7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. В случае, если невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.

При рассмотрении жалобы должна быть соблюдена процедура, предусмотренная статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“.

(п. 5.7 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.09.2008 N 401)

Заместитель Губернатора

Кемеровской области

Е.А.БУЙМОВ

Приложение N 1

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

АДРЕСА, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ИНСПЕКЦИИ

И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ:

инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области: 650199, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136, 4-й этаж, тел./факс (8 384 2) 58-70-12 (приемная);

территориальные отделы инспекции:

Анжеро-Судженский отдел инспектирования (652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, д. 1а, каб. 36, тел. (8-384-53) 6-10-00) осуществляет надзор на территориях Анжеро-Судженского и Тайгинского (652401, г. Тайга, проспект Кирова, д. 48а, тел. (8-384-48) 2-39-72) городских округов, Ижморского, Мариинского (652157, г. Мариинск, ул. Трудовая, д. 2, тел. (8-384-43) 5-76-38), Тисульского, Тяжинского, Чебулинского, Яйского, Яшкинского муниципальных районов;

Беловский отдел инспектирования (652600, г. Белово, ул. Ленина, д. 10, каб. 76, тел. (8-384-52) 4-33-40 и ул. Советская, д. 35, каб. 35, тел. (8-384-52) 4-48-22) осуществляет надзор на территориях Беловского, Краснобродского, Ленинск-Кузнецкого (652507, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Ленина, д. 45, каб. 15, тел. (8-384-56) 2-70-37), Полысаевского городских округов, Беловского, Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого муниципальных районов;

Кемеровский отдел инспектирования (650199, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136, каб. 405 тел. (8-384-2) 34-85-52) осуществляет надзор на территориях Березовского, Кемеровского, Юргинского (652050, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 41, тел. (8-384-51) 6-58-32) городских округов, Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского, Топкинского, Юргинского муниципальных районов;

Междуреченский отдел инспектирования (652881, г. Междуреченск, проспект Строителей, д. 20а, каб. 117, тел. (8-384-75) 2-40-49) осуществляет надзор на территориях Междуреченского, Мысковского (652840, г. Мыски, ул. Серафимовича, д. 4, тел. (8-384-74) 2-25-49) городских округов, Таштагольского (652992, г. Таштагол, ул. Поспелова, д. 24, каб. 203, тел. (8-384-73) 3-47-76);

Новокузнецкий отдел инспектирования (654041, г. Новокузнецк, ул. Пожарского, д. 20, тел. (8-384-3) 71-20-96) осуществляет надзор на территориях Новокузнецкого, Калтанского, Осинниковского городских округов, Новокузнецкого муниципального района;

Прокопьевский отдел инспектирования (653050, г. Прокопьевск, ул. Есенина, д. 48, каб. 206, тел. (8-384-66) 5-30-39) осуществляет надзор на территориях Прокопьевского, Киселевского (652713, г. Киселевск, ул. Дзержинского, д. 20, тел. (8-384-64) 2-17-72) городских округов и Прокопьевского муниципального района.

Приложение N 2

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____________

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________ “___“________________ 200_ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик ________________________________________________

(наименование застройщика или заказчика,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество застройщика,

___________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

___________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства ______________________________________

(наименование объекта капитального строительства,

___________________________________________________________________________

краткие проектные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _______________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

___________________________________________________________________________

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ______________

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ___________

(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

___________________________________________________________________________

(перечень документов,

___________________________________________________________________________

прилагаемых к извещению

___________________________________________________________________________

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса

Российской Федерации)

___________________________________________________________________________

______________ ______________________ _________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или

заказчика, являющегося

юридическим лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося

юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа

государственного строительного надзора)

“___“_____________ ____ г.

Приложение N 3

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____________

О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_______________________________________________________________________

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

____________________________ “____“________________ 200_ г.

(место составления)

1. Лицо, осуществляющее строительство _____________________________________

(наименование лица, осуществляющего

строительство,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,

___________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ______________________________________

(наименование объекта капитального

строительства,

___________________________________________________________________________

краткие проектные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _______________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

кем выдано)

___________________________________________________________________________

6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке

___________________________________________________________________________

(наименование, дата завершения работ)

___________ _____________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность - для лица, осуществляющего

строительство, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для лица, осуществляющего

строительство, являющегося

юридическим лицом)

___________ _____________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим

лицом)

М.“.

(для застройщика или

заказчика, являющегося

юридическим лицом)

Приложение N 4

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____________

О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

___________________________________________________________________________

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

____________________________ “___“________________ 200_ г.

(место составления)

1. Лицо, осуществляющее строительство _____________________________________

(наименование лица, осуществляющего

строительство,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,

___________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

___________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства ______________________________________

(наименование объекта капитального

строительства,

___________________________________________________________________________

основные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _______________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано)

6. Описание аварийной ситуации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ _____________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность - для лица, осуществляющего

строительство, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для лица, осуществляющего

строительство, являющегося

юридическим лицом)

___________ _____________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося

юридическим лицом)

Приложение N 5

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного строительного надзора и иные

реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов

органа государственного строительного надзора)

Номер дела ________________ Экземпляр N _____________

АКТ ПРОВЕРКИ N ______

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

___________________________ “___“________________ 200_ г.

(место составления)

Мною (нами), ______________________________________________________________

(ненужное (должность,

зачеркнуть)

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. должностного лица органа государственного строительного надзора,

___________________________________________________________________________

осуществляющего проверку)

в присутствии _____________________________________________________________

(должности,

___________________________________________________________________________

Ф.И.О. присутствующих представителей застройщика или заказчика

___________________________________________________________________________

либо лица, осуществляющего строительство,

___________________________________________________________________________

иных лиц)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

___________________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: _______________________________________

(наименование

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: _________________________________________________

(указать почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки:

___________________________________________________________________________

(указываются выполненные работы (включая отдельные работы,

строительные конструкции,

___________________________________________________________________________

участки сетей инженерно-технического обеспечения), подлежавшие

проверке, исполнительная и иная документация

___________________________________________________________________________

или указывается “итоговая“)

В результате проведенной проверки установлено:

___________________________________________________________________________

(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов)

технических регламентов (норм и правил),

___________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования

которых нарушены)

По результатам проверки оформлены:

___________________________________________________________________________

(указываются документы, оформленные по результатам проверки)

___________________________________________________________________________

Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего

строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт,

а также иных лиц, присутствовавших при проверке

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ _____________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Экземпляр акта получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица,

осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о

представительстве)

“___“______________ ____ г.

_____________________ _____________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Примечание: в том случае, если акт составляется по результатам

проведения итоговой проверки, перед словом проверка указывается “итоговая“.

Приложение N 6

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

(наименование органа государственного строительного надзора и иные

реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов

органа государственного строительного надзора)

Номер дела ________________ Экземпляр N ____________

ПРЕДПИСАНИЕ N ______

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

____________________________ “___“_______________ 200_ г.

(место составления)

Выдано ____________________________________________________________________

(наименование застройщика или заказчика,

___________________________________________________________________________

либо лица, осуществляющего строительство)

___________________________________________________________________________

в отношении строительства, реконструкции, капитального ремонта

_______________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: _______________________________________

(наименование

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: _________________________________________________

(указать почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки составлен акт N __ от ________ 200_ г.,

на основании которого предписываю:

___________________________________________________________________________

(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям

технических регламентов (норм и правил),

___________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием

сроков их выполнения)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания

застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет

административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 200_ г. уведомить

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

_____________________ _____________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Экземпляр предписания получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица,

осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о

представительстве)

“___“__________ _____ г.

_____________________ _____________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Приложение N 7

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____________

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_______________________________________________________

(номер дела, присвоенный органом государственного

строительного надзора)

____________________________ “___“________________ 200_ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство

___________________________________________________________________________

(наименование,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

___________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

___________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства ______________________________________

(наименование объекта капитального строительства,

___________________________________________________________________________

основные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _______________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

кем выдано)

6. Вид нарушения

___________________________________________________________________________

(описание нарушения,

___________________________________________________________________________

N и дата предписания об устранении нарушения)

7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием ________________

(дата)

8. Фактическая дата устранения нарушения ________________

(дата)

9. Приложения на ____ листах:

___________________________________________________________________________

(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,

___________________________________________________________________________

прилагаемых к настоящему извещению)

___________ _____________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или

заказчика, лица, осуществляющего

строительство, являющихся юридическими

лицами)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, лица,

осуществляющего

строительство,

являющихся

юридическими лицами)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного

надзора)

__________________ _____________________ ______________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Приложение N 8

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____________

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

---------------------------------------------------

(номер дела, присвоенный органом государственного

строительного надзора)

______________________________ “___“________________ 200_ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик ________________________________________________

(наименование,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

___________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

___________________________________________________________________________

2. Объект капитального строительства ______________________________________

(наименование объекта капитального строительства,

___________________________________________________________________________

основные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства _______________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ______________

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ___________

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,

устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и

проектной документации, оформление документации, связанной с выполнением

всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также

применением строительных материалов (изделий).

___________ ____________________ ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность лица - для застройщика или

заказчика, являющегося юридическим

лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика,

являющегося

юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного

надзора)

__________________ _____________________ ______________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Приложение N 9

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

Утверждено

приказом (распоряжением)

Номер дела _________________ ________________________________

от “___“_____________ ______ г.

Экземпляр N _________________ N _____________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ

РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

_______________________________ “___“______________ 200_ г.

(место составления)

Настоящее заключение выдано _______________________________________________

(наименование застройщика или заказчика,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

___________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства,

___________________________________________________________________________

основные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

расположенный по адресу: ___________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта _________________

(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ______________

(дата окончания работ)

Соответствует требованиям

___________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

(норм и правил),

___________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации)

___________________________________________________________________________

Основанием для выдачи настоящего заключения являются:

___________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

___________________________________________________________________________

______________________ ________________________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием

реквизитов документа, подтверждающего представительство)

______________________ ________________________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Примечание: заключение составляется должностными лицами органа

государственного строительного надзора, участвовавшими в проведении

итоговой проверки.

Приложение N 10

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

Утверждено

приказом (распоряжением)

Номер дела _________________ ________________________________

от “___“_____________ ______ г.

Экземпляр N _________________ N _____________________________

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО,

ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

(НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

______________________________ “___“________________ 200_ г.

(место составления)

Настоящее решение выдано _________________________________________________

(наименование,

___________________________________________________________________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,

ИНН,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

___________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

об отказе в выдаче заключения о соответствии

требованиям технических регламентов (норм и правил),

иных нормативных правовых актов и проектной документации

объекта капитального строительства ________________________________________

(наименование объекта капитального строительства,

___________________________________________________________________________

основные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: _________________________________________________

(почтовый

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________

кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной документации

___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи,“br>
___________________________________________________________________________

кем выдано)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта _________________

(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ______________

(дата окончания работ)

Настоящее решение вынесено на основании результатов итоговой проверки,

___________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

которой установлено

___________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента

(норм и правил),

___________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации,

___________________________________________________________________________

требования которых нарушены и на дату проведения итоговой проверки

не устранены)

Приложение N 11

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

БЛОК-СХЕМА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

---------------------------------------------------------------¬

¦Извещение от заказчика или застройщика о начале строительства,¦

¦ реконструкции, капитального ремонта объекта капитального ¦

¦ строительства, полученное в соответствии с частью 5 ¦

¦ статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации ¦

L-----------------------------T---------------------------------

¦

/

---------------------------------------------------------------¬

¦ Приказ о назначении должностных лиц, осуществляющих ¦

¦ государственный строительный надзор ¦

L-----------------------------T---------------------------------

¦

/

--------------------------------------¬

¦ Государственный строительный надзор ¦

¦ (уполномоченное должностное лицо) ¦

L------------------T-------------------

¦

/

-------------¬ /

----------------------¬ ¦ Программа ¦ -------------------¬

¦ Извещения ¦ ¦ проведения ¦ ¦ Оформление дела ¦

¦ о сроках завершения ¦ ¦ проверок ¦ ¦ по объекту ¦

¦ работ, подлежащих ¦ ¦ ¦ L-------------T-----

¦ проверке ¦ L------------- / ¦

L---------------------- / ¦ ¦

/ ¦ ¦

/ / ¦ /

---------------------------¬ --------+------------------¬

¦ Плановые проверки ¦ ¦ Все поступающие документы¦

¦(по этапам строительства) ¦ ¦ по строящемуся объекту ¦

L---------T----------------- L---------------------------

¦ -----------------------------------------------------¬

/ / ¦

--------------------------¬ -------------------------------¬ ¦

¦ Акты проверок в случае ¦ /¦ Жалобы, обращения физических ¦ ¦

-+обнаружения нарушений или¦ / ¦ и юридических лиц, органов ¦ ¦

¦¦ запись в журнал работ ¦ / ¦ исполнительной власти и ¦ ¦

¦L-----------T-----------T-- / ¦ местного самоуправления ¦ ¦

¦ / ¦ / L------------------------------- ¦

¦ --------------------¬ ¦ / ¦

¦ ¦ Протокол об ¦ ¦ / ---------------------¬ ¦

¦ ¦ административном ¦ L-----/----->¦ Предписание на ¦ ¦

¦ ¦ правонарушении ¦ / ¦ устранение ¦ ¦

¦ L-------------------- / ¦выявленных нарушений¦ ¦

¦ / L--------------------- ¦

¦ / / ¦

¦ -----------------¬ / ---------------¬ / ----------------¬ ¦

¦ ¦ Извещение об ¦ / ¦ Извещение об ¦ / ¦ Извещения ¦ ¦

¦ ¦ окончании ¦ / ¦ устранении ¦ / ¦ о случаях ¦ ¦

¦ ¦ строительства ¦ ¦ выявленных ¦< ¦ возникновения ¦ ¦

¦ L------T---------- ¦ нарушений ¦ ¦ аварийных ¦ ¦

¦ ¦ L--------------- ¦ ситуаций ¦ ¦

¦ ¦ / L-------T-------- ¦

¦ / ----------------------¬ ¦ ¦

¦ -----------¬ ¦ Приказ о назначении +---------¬ ¦ ¦

¦ ¦ Итоговая +-¬ ¦ проверки ¦ / / ¦

L->¦ проверка ¦ ¦ L---------------------- -----------------------¬ ¦

L----------- ¦ ¦ Внеплановые проверки +--

¦ L-----------------------

¦

¦ ------------------------¬

L------->¦ Акт итоговой проверки ¦

L------------T-----------

¦

/--------¬

¦ Обращение застройщика или заказчика на выдачу заключения о ¦

¦ соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов ¦

¦(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации¦

L----------------T---------------------------------------T-----------------

¦ ¦

/ /

---------------------------¬ ----------------------------------------¬

¦Заключение о соответствии ¦ ¦ Решение об отказе в выдаче заключения ¦

¦ ¦ ¦ о соответствии ¦

L--------------------------- L----------------------------------------

Приложение N 12

к административному регламенту

исполнения государственной функции

“Осуществление государственного

строительного надзора при

строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов

капитального строительства“

БЛОК-СХЕМА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА------¬

¦ Копия разрешения на строительство от органа, выдавшего такое ¦

¦ разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного +-¬

¦ кодекса Российской Федерации ¦ ¦

L------------------------------------T----------------------------------- ¦

¦ ¦

/ ¦------¬ ¦

¦ Обращение физического и/или юридического лица, органа ¦ ¦

¦государственной власти, органа местного самоуправления о строительстве,¦ ¦

¦реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства ¦ ¦

L---------T-------------------------------------------------------------- ¦

¦ ¦

¦ -------------------------------¬ ¦

L---------->¦ Приказ о назначении проверки ¦<--------------------

L---------------T---------------

/

-----------------------¬

¦ Внеплановая проверка ¦

L-----------T-----------

/ /

---------------------------¬ ---------------¬ -----------------------¬

¦Присвоение номера дела по ¦<-+ Акт проверки ¦ ¦ Ответ на обращение в ¦

¦ объекту в случае его ¦ L--------------- ¦ случае если объект не¦

¦поднадзорности инспекции ¦ / ¦ поднадзорен инспекции¦

L--------------------------- / L-----------------------

/

/ /

------------------------¬ ----------------------¬

¦ Предписание об ¦ ¦ Протокол ¦

¦ устранении выявленных ¦ ¦ об административном ¦

¦ нарушений ¦ ¦ правонарушении ¦

L--------T--------------- L----------------------

¦

/

--------------------------¬ ----------------------¬

¦ Извещение об устранении ¦ ¦ Приказ о назначении ¦

¦ выявленных нарушений +--------->¦ проверки ¦

L---------------T---------- L-----------T----------

¦ /

¦ ----------------------¬

¦ ¦Внеплановая проверка ¦

¦ L-----------T----------

¦ /

¦ ---------------¬

¦ ¦ Акт проверки ¦

¦ L---------------

/

--------------------------¬

¦Представление документов,¦

¦ необходимых для ¦

¦ формирования дела ¦

L--------------------------





/

---------------------------------------------------¬

¦ Приказ о назначении должностных лиц, ¦

¦осуществляющих государственный строительный надзор¦

L------------------------T--------------------------

/

--------------------------------------¬

¦ Государственный строительный надзор ¦

¦ (уполномоченное должностное лицо) ¦

L------------------T-------------------

/

--------------------------------------¬

¦Далее по блок-схеме в приложении N 11¦

L--------------------------------------