Законы и постановления РФ

Решение Окуловского районного Совета депутатов от 25.03.2005 N 349 (ред. от 25.01.2006) “О муниципальном заказе“ (вместе с “Положением о муниципальном заказе“, “Договором (контрактом) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг по муниципальному заказу“, “Договором подряда на производство ремонтно-строительных работ“)

Утратил силу с 22 февраля 2006 года в связи с принятием Решения Думы Окуловского муниципального района от 22.02.2006 N 58.

ОКУЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2005 г. N 349

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

(в ред. решений Окуловского районного Совета депутатов

от 28.04.2005 N 354, от 22.07.2005 N 388,

Решения Думы Окуловского муниципального района

от 25.01.2006 N 32)

Руководствуясь Федеральным законом от 25 сентября 1997 года N 126-ФЗ “О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации“ и в целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на оплату товаров, работ и услуг по заключенным муниципальным контрактам, и усиления контроля за их расходованием Окуловский районный Совет депутатов решил:

1.
Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заказе.

2. Утвердить прилагаемую примерную форму договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг по муниципальному заказу с приложением.

(п. 2 введен Решением Окуловского районного Совета депутатов от 28.04.2005 N 354; в ред. Решения Окуловского районного Совета депутатов от 22.07.2005 N 388)

3. Утвердить прилагаемую примерную форму договора подряда на производство ремонтно-строительных работ по муниципальному заказу с приложением.

(п. 3 введен Решением Окуловского районного Совета депутатов от 22.07.2005 N 388)

4. Администрации района разработать и утвердить конкурсную документацию для проведения открытых торгов по размещению муниципального заказа.

(п. 4 введен Решением Окуловского районного Совета депутатов от 22.07.2005 N 388)

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете “Окуловский вестник“.

Глава района

Е.А.ВОЛОДЬКО

Утверждено

решением

районного Совета депутатов

от 25.03.2005 N 349

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ

(в ред. Решения Думы Окуловского муниципального района

от 25.01.2006 N 32)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке размещения муниципального заказа на территории Окуловского района (далее - Положение) устанавливает правовые основы и порядок формирования, размещения и исполнения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях развития конкуренции, обеспечения эффективности и открытости процесса расходования бюджетных средств.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

муниципальный заказ - совокупность всех заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджета района, в целях обеспечения муниципальных нужд;

муниципальные нужды - потребности муниципальных учреждений (предприятий) в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, обеспечиваемые за счет средств бюджета района;

заказчик муниципального заказа - Администрация района, бюджетные учреждения и территориальные исполнительные органы местного самоуправления;

организатор конкурса (торгов) - Администрация муниципального района, осуществляющая функции по размещению заказа путем проведения торгов в форме
конкурса на право заключения договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг по муниципальному заказу, разработке конкурсной документации, опубликованию и размещению извещений о проведении открытых торгов (конкурсов) и иных связанных с обеспечением торгов (конкурсов) функций;

(в ред. Решения Думы Окуловского муниципального района от 25.01.2006 N 32)

исполнитель (поставщик, подрядчик) муниципального заказа (далее - исполнитель) - юридическое лицо или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, заключившее договор (контракт) на выполнение муниципального заказа;

претендент - юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющее намерение заключить договор (контракт) на выполнение муниципального заказа;

участник торгов по размещению муниципального заказа (далее - участник) - юридическое лицо или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, зарегистрировавшее заявку на участие в процедуре размещения муниципального заказа;

муниципальный контракт (договор) на выполнение муниципального заказа (далее - контракт) - договор, заключенный органом местного самоуправления или бюджетным учреждением (организацией) с юридическими лицами или физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда;

муниципальные торги (далее - торги) - состязательная процедура, предусматривающая выбор исполнителя муниципального заказа, обеспечивающего лучшие условия исполнения муниципального заказа, на основе конкурса;

открытые торги - один из способов проведения торгов, когда к участию в торгах привлекаются все желающие;

закупки - приобретение заказчиком товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств путем проведения торгов;

конкурсная комиссия - орган, сформированный из представителей соответствующих подразделений Администрации муниципального района, осуществляющий размещение муниципального заказа в соответствии с настоящим Положением;

(в ред. Решения Думы Окуловского муниципального района от 25.01.2006 N 32)

реестр закупок - перечень, содержащий следующие сведения:

краткое наименование закупаемых товаров,
работ, услуг;

наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг муниципального заказа;

цена и дата закупки.

1.3. Формирование и размещение муниципального заказа осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, “О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации“, “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“, Уставом Окуловского муниципального района, бюджетом муниципального района на очередной финансовый год и настоящим Положением.

(п. 1.3 в ред. Решения Думы Окуловского муниципального района от 25.01.2006 N 32)

2. Основные направления размещения муниципального заказа

Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие при размещении муниципального заказа по обеспечению муниципальных заказчиков товарами, работами и услугами за счет средств бюджета района.

3. Формирование муниципального заказа

3.1. Решение о формировании муниципального заказа принимает Администрация района в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

3.2. Процесс формирования муниципального заказа начинается с определения приоритетов в развитии каждой отрасли, финансируемой из бюджета района, целевых социальных программ, обозначенных в качестве основных направлений в Концепции социально-экономического развития района, и прогнозирования потребности в товарах, работах и услугах.

3.3. Заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района муниципальных контрактов (договоров) производятся в пределах утвержденных бюджетом района ассигнований в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов бюджета района и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4. Реестр закупок

4.1. Реестры закупок, осуществленных на основании муниципальных контрактов (договоров), ведутся муниципальными заказчиками в порядке, определенном действующим законодательством.

4.2. Положение о реестрах закупок утверждается постановлением Администрации района.

4.3. Контроль за полнотой и правильностью ведения реестра закупок осуществляет комитет
финансов района.

5. Способы и порядок размещения муниципального заказа

Муниципальный заказ размещается способом проведения открытых торгов.

6. Извещение о проведении открытых торгов по размещению

муниципального заказа

6.1. Извещение о проведении открытых торгов по размещению муниципального заказа публикуется организатором торгов или по его поручению конкурсной комиссией в средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до даты их проведения.

6.2. В извещении указываются:

условия конкурса;

наименование и адрес заказчика;

место, время, предмет и порядок проведения торгов;

форма заявки и объем информации, включаемой в заявку;

способ, порядок и место получения конкурсной документации;

порядок, место и срок представления заявок на участие в торгах;

другие сведения, интересующие претендента (по усмотрению заказчика).

7. Конкурсная комиссия

7.1. Для осуществления процедуры размещения муниципального заказа из представителей соответствующих подразделений Администрации района формируется конкурсная комиссия.

7.2. Состав конкурсной комиссии утверждается решением районного Совета депутатов.

7.3. На конкурсную комиссию возлагаются следующие обязанности:

публикация извещения о проведении торгов;

сбор информации о средних действующих ценах на товары, работы и услуги;

определение победителя либо принятие другого решения по результатам процедуры размещения муниципального заказа;

конкурсная комиссия имеет право признать конкурс несостоявшимся, если к моменту его проведения подано не более одной заявки;

конкурсная комиссия имеет право привлечь к работе необходимых экспертов и специалистов.

7.4. На секретаря конкурсной комиссии возлагаются следующие обязанности:

прием заявок и предложений претендентов. Предложения представляются в отдельном запечатанном конверте, скрепленном печатью;

обеспечение сохранности представленной претендентами документации;

проверка полноты и правильности заполнения представленной с заявкой документации;

уведомление претендентов о сроке представления недостающей документации;

ознакомление претендентов с условиями и процедурой размещения муниципального заказа;

регистрация заявок в журнале регистрации и уведомление претендентов о дате регистрации;

письменное уведомление претендентов об отклонении заявки с обоснованием причин.

8. Процедура проведения торгов и утверждение их результатов

8.1. Процедура торгов по
размещению муниципального заказа проводится в день, час и месте, официально объявленных заказчиком. В случае изменения порядка проведения процедуры торгов все участники должны быть своевременно уведомлены об этом тем же способом, каким было объявлено о торгах.

8.2. Конкурсная комиссия:

оформляет протокол регистрации участников торгов;

осуществляет проверку достоверности информации о квалификации участников, представленной в документации;

в установленный день и час в присутствии участников конкурса или их представителей вскрывает конверты и оглашает конкурсные предложения;

оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными условиями конкурсной документации;

определяет победителя конкурса;

признает конкурс несостоявшимся, если к моменту его проведения подано не более одной заявки;

оформляет и подписывает с победителем конкурса итоговый протокол;

уведомляет участников о результатах конкурса.

8.3. В случае если представленные заявки не соответствуют объявленным условиям, торги считаются состоявшимися, но имеющими отрицательный результат.

8.4. Конкурсная комиссия не принимает претензий от участников торгов и не несет имущественной ответственности перед ними при объявлении торгов несостоявшимися или имеющими отрицательный результат.

8.5. Итоговый протокол утверждается заказчиком в трехдневный срок после проведения конкурса.

8.6. Конкурсная комиссия извещает участников о результатах торгов и в течение трех дней после утверждения итогового протокола направляет официальное извещение победителю торгов.

8.7. Участник отстраняется от участия в торгах в следующих случаях:

а) по собственному желанию участника торгов;

б) участник торгов не может быть признан исполнителем муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) участник торгов представил неполную, неточную или ложную информацию о своих квалификации, материальном и финансовом состоянии.

9. Заказчик муниципального заказа

9.1. Заказчиком муниципального заказа является Администрация Окуловского района, бюджетные учреждения и территориальные исполнительные органы местного самоуправления.

9.2. Заказчик:

а) заключает и подписывает договоры (контракты) на поставку товаров, выполнение работ или оказание
услуг по муниципальному заказу;

б) обеспечивает финансирование муниципального заказа;

в) контролирует исполнение муниципального заказа.

(п. 9.2 в ред. Решения Думы Окуловского муниципального района от 25.01.2006 N 32)

9.3. Заказчик не вправе изменять условия договора и его финансирования без согласования с исполнителем заказа.

10. Претендент и исполнитель муниципального заказа

10.1. Претендент обязан:

иметь необходимые финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения муниципального заказа;

исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

10.2. Претендент не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), быть признан несостоятельным (банкротом).

Претендентом не может быть организация, на имущество которой наложен арест или экономическая деятельность которой приостановлена.

10.3. Заказчик вправе требовать от претендента представления документов или иной информации, необходимой для удостоверения его организационно-правовой формы и кредитно-финансового состояния, в соответствии с перечисленными в пунктах 10.1 и 10.2 требованиями, если это не нарушает прав претендента, установленных законодательством Российской Федерации.

10.4. Исполнителями муниципального заказа могут выступать российские и иностранные физические лица и юридические лица независимо от организационно-правовой формы.

10.5. Исполнитель не вправе менять условия договора (контракта) на выполнение муниципального заказа без согласования с заказчиком.

11. Муниципальный контракт (договор) на выполнение

муниципального заказа

В договор на выполнение муниципального заказа включаются следующие обязательные сведения:

данные о заказчике и исполнителе;

наименование муниципального заказа, его номенклатура, объем и цена;

условия и порядок выполнения заказа;

порядок приема выполненного заказа;

порядок расчетов за выполнение заказа:

возможность и условия расторжения договора;

условие о выплате неустойки при нарушении исполнителем условий контракта;

порядок разрешения споров, включая досудебное разрешение споров;

гарантийные обязательства исполнителя;

другие условия по взаимному соглашению сторон.

Неотъемлемой частью муниципального контракта (договора) является протокол согласования цен и объемов товаров,
работ и услуг между заказчиком и исполнителем.

Договором может быть предусмотрен контроль со стороны заказчика за ходом выполнения заказа, а также оказание консультативной и иной помощи исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

12. Финансирование и исполнение муниципального заказа

12.1. Источником финансирования муниципального заказа являются средства бюджета района.

Расходы на финансирование муниципального заказа утверждаются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации в составе расходной части районного бюджета по соответствующим функциональным видам расходов, которые учитываются при утверждении районного бюджета на текущий год или при внесении поправок в утвержденный бюджет в течение года.

12.2. Вытекающие из муниципальных контрактов (договоров) обязательства, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района сверх утвержденных им ассигнований, не подлежат оплате за счет средств бюджета района на соответствующий год.

12.3. Контроль за исполнением муниципального заказа заказчик осуществляет согласно настоящему Положению.

12.4. Муниципальный заказ считается исполненным с момента подписания акта приемки выполненных работ, поставки товаров, оказания услуг.

12.5. Исполнение муниципального заказа с нарушением порядка, установленного настоящим Положением или законодательством Российской Федерации, влечет расторжение договора в одностороннем порядке с уведомлением второй стороны за 30 дней и взысканием санкций, предусмотренных в договоре, а также блокировку финансирования соответствующих расходов.

12.6. Существенным нарушением условий исполнения муниципального заказа со стороны исполнителя признается поставка товаров, исполнение работ и предоставление услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством или условиями договора для определения качества товаров, работ и услуг, а также иные нарушения, повлекшие для заказчика ущерб.

12.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных договором, исполнитель:

возмещает заказчику причиненные убытки;

обеспечивает возврат материальных и финансовых средств, переданных заказчиком по условиям договора;

несет иную ответственность, установленную законодательством и договором.

12.8. Заказчик вправе отказаться
полностью или частично от оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для определения их качества, или условиям договора.

12.9. Споры, возникающие между заказчиком и исполнителем при заключении, изменении, расторжении и исполнении договора на выполнение муниципального заказа, а также о возмещении понесенных убытков рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке, включая их урегулирование в досудебном и судебном порядке.

13. Контроль за соблюдением законодательства и иных

нормативных правовых актов о размещении муниципального

заказа

(введен Решением Думы Окуловского муниципального района

от 25.01.2006 N 32)

Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов о размещении муниципального заказа осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Утвержден

решением

районного Совета депутатов

от 25.03.2005 N 349

(введен Решением Окуловского районного Совета депутатов

от 28.04.2005 N 354;

в ред. Решения Думы Окуловского муниципального района

от 25.01.2006 N 32)

ДОГОВОР

(КОНТРАКТ)

на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг

по муниципальному заказу

г. Окуловка “___“__________ 2005 года

__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального

предпринимателя, главы КФХ),

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице

__________________________________________________________________

должность, ФИО

_____________________, действующего(ей) на основании _____________

_________________________________________________, с одной стороны

(Устав, Положение, доверенность, N и дата свид-ва

о гос. регистрации инд. предприн.)

и _______________________________________________________________,

(наименование юридического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в

лице ____________________________________________________________,

должность, ФИО

действующего(ей) на основании ____________________________________

(устав, Положение, доверенность)

_________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары, работы, услуги в количестве, по видам, в ассортименте и ценам в соответствии с Протоколом к настоящему договору, являющимся неотъемлемой его частью.

1.2. Заказчик обязуется принять от Поставщика товары, работы или услуги и оплатить их стоимость в установленные настоящим договором сроки.

2. Цены и порядок расчетов, сумма договора

2.1. Заказчик оплачивает Поставщику поставленные товары, работы или услуги по ценам, согласованным между сторонами, на основании подписанного протокола.

2.2. Сумма договора составляет _______________________________

(сумма прописью)

__________________________________________________________________

2.3. Расчеты производятся путем наличного или безналичного расчетов.

2.4 Расчеты производятся в течение месяца с момента предоставления Поставщиком Заказчику товаров, работ или услуг.

3. Качество продукции

3.1. Поставляемые товары, работы или услуги по качеству должны соответствовать ГОСТу, ОСТу или иной документации, утвержденной в соответствии с законодательством.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров, работ или услуг Заказчик вправе потребовать от Поставщика замены товаров, работ или услуг ненадлежащего качества товарами, работами или услугами, соответствующими настоящему договору, или возместить все возникшие при этом убытки.

4. Доставка продукции

Товары, работы или услуги доставляются Заказчику транспортом Поставщика.

Транспортные расходы оплачиваются Поставщиком.

5. Приемка продукции по количеству и качеству

Приемка товаров, работ или услуг по количеству и качеству осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами.

6. Ответственность сторон

6.1. Поставщик уплачивает Заказчику за несвоевременную поставку товаров, работ или услуг пеню в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.2. За несвоевременное проведение расчетов Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если неисполнение является следствием наводнения, засухи, пожаров и других стихийных бедствий, возникших после заключения договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана немедленно (не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности.

8. Споры

8.1. Споры, возникшие между сторонами при заключении, изменении, расторжении или неисполнении настоящего договора, регулируются сторонами в письменном виде, при недостижении соглашения спор передается в Арбитражный суд.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Дополнительные условия

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до__________________________________.

10.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых отдаются (по одному экземпляру) каждой стороне, один - хранится в делах комитета финансов района.

11. Юридические адреса и подписи сторон

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

Полное наименование Полное наименование

Юридический адрес, Юридический адрес,

местонахождение, место местонахождение, место

жительства жительства

ИНН ИНН

Контактный телефон, тел./факс Контактный телефон, тел./факс

Сведения о государственной Сведения о государственной

регистрации: регистрации:

наименование регистрирующего наименование регистрирующего

органа органа

регистрационный номер регистрационный номер

дата регистрации дата регистрации

Форма собственности Форма собственности

Подпись руководителя или Подпись руководителя или

доверенного лица доверенного лица

_________________________________ _____________________________

_________________________________ _____________________________

МП МП

Приложение

(введено Решением Окуловского районного Совета депутатов

от 28.04.2005 N 354)

ПРОТОКОЛ

согласования ассортимента, цен, количества и сроков

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг к

договору (контракту) на поставку товаров, выполнение работ

или оказание услуг по муниципальному заказу

от __________________2005 г.

----T------------T--------T----T-------T---------T--------T------¬

¦ N ¦Наименование¦ Код ¦ Ед.¦Цена за¦ Объем ¦Цена ¦Сроки ¦

¦п/п¦ товаров, ¦товаров,¦изм.¦ ед. ¦ товаров ¦муници- ¦выпол-¦

¦ ¦работ, услуг¦ работ, ¦ ¦товара,¦ работ, ¦пального¦нения ¦

¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦работ, ¦услуг по ¦контрак-¦ ¦

¦ ¦ ¦ (ОКПД) ¦ ¦ услуг ¦контракту¦та, руб.¦ ¦

+---+------------+--------+----+-------+---------+--------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---+------------+--------+----+-------+---------+--------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------+--------+----+-------+---------+--------+-------

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

МП МП

Утвержден

решением

районного Совета депутатов

от 25.03.2005 N 349

(введен Решением Окуловского районного Совета депутатов

от 22.07.2005 N 388)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на производство ремонтно-строительных работ

(примерная форма)

г. Окуловка “_____“ ____________ 200__ г.

_________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального

предпринимателя)

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице

_________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании_____________________________________

(Устав, положение, доверенность)

_________________________________________________________________,

с одной стороны, и_______________________________________________,

(наименование юридического лица, ФИО

индивидуального предпринимателя)

именуемый(ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице

_________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании____________________________________,

(Устав, положение, доверенность)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить

собственными и/или привлеченными силами и средствами ремонтно-

строительные работы (далее - работы) в соответствии с

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

(проектной документацией и т.п.)

Работы будут производиться по адресу:

__________________________________________________________________

(далее - место выполнения работ).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

2. Цена работ по договору

2.1. Заказчик оплачивает Подрядчику работы по ценам, согласованным между сторонами, на основании протокола согласования цен, объемов и сроков выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Цена работ по договору

составляет_______________________________________________________.

Согласованная цена работ не может быть увеличена. Оплата цены

работ производится в следующем порядке:

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

3. Обязательства подрядчика

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме

и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и протоколе

согласования цен, объемов и сроков выполнения работ, являющемся

неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать работы Заказчику.

Выполнять работы в соответствии с

_________________________________________________________________.

(проектной документацией и т.п.)

3.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

3.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему договору его субподрядчиками в случае их привлечения.

3.4. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.5. При выполнении работ по настоящему договору не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего договора.

3.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4. Обязательства заказчика

4.1. Заказчик обязан передать в согласованный срок Подрядчику

по акту, подписанному обеими сторонами, на период выполнения работ

_________________________________________________________________,

(помещение, здание, в котором будут проводиться работы)

а также создать Подрядчику следующие необходимые условия для

выполнения работ:________________________________________________.

4.2. В течение__________ после подписания настоящего договора

Заказчик обязан представить Подрядчику следующие документы:_______

_________________________________________________________________.

(проектную документацию и т.п.)

На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует авторский надзор, который осуществляется через представителя авторского надзора.

4.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего д“говора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего договора.

4.5 Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.

5. Срок выполнения работ

5.1. Продолжительность работ не должна превышать____________ с

даты подписания Подрядчиком акта о передаче ему

_________________________________________________________________,

(здания, помещения)

где будут выполняться работы, до даты приемки Заказчиком

результата выполненных работ.

5.2. Работы по настоящему договору должны быть начаты, проведены и завершены в соответствии со сроками и в объемах, указанных в протоколе согласования цен, объемов и сроков выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Выполнение работ

6.1. Заказчик назначает в месте выполнения работ своего представителя для организации авторского надзора за выполнением работ согласно п. 4.2 настоящего договора. Представитель, а также Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 5 настоящего договора.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик информирует Заказчика за ____ дней до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ и ____________________ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. Внесение изменений в документацию

8.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают ____ % общей цены работ и не меняют характера работ, предусмотренных настоящим договором.

8.2. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

9. Приемка результата выполненных работ

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным договором.

9.2. Подрядчик письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному договору, что подтверждает акт приемки выполненных работ. Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

ссылку на настоящий договор, дату и место подписания акта;

место выполнения работ;

наименование выполненных работ;

указание недоделок или отсутствие таковых;

фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

9.3. С момента приемки результата работ Заказчиком он переходит в его собственность, и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными. Заказчик может принять результат работ с недоделками, в этом случае к акту прилагается перечень недоделок и Заказчик имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недоделок, из стоимости оплаты по договору.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

10.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.

Срок гарантии на выполненные работы устанавливается ______________ с даты подписания акта приемки результата работ.

11. Расторжение договора

11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в следующих случаях:

задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на ____________;

нарушения Подрядчиком условий договора, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;

отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчику за ____________________________, и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту.

11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

11.3. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12. Ответственность сторон

12.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

не оплачивать выполненные работы;

предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13. Прочие условия

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на выполнение работ или отдельной их части третьей стороне.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему договору.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

11. Юридические адреса и подписи сторон

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

Юридический адрес Юридический адрес

ИНН ИНН

рс рс

БИК БИК

ОКОНХ ОКОНХ

ОКПО ОКПО

телефон, факс телефон, факс

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

МП МП

Приложение

к договору

подряда на производство

ремонтно-строительных работ

(введено Решением Окуловского районного Совета депутатов

от 22.07.2005 N 388)

ПРОТОКОЛ

согласования цен, объемов и сроков выполнения работ

по договору на производство ремонтно-строительных работ

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

----T--------------------T----T-----------T-----------T----------¬

¦ N ¦ Наименование работ ¦Ед. ¦Объем работ¦Цена ¦ Сроки ¦

¦п/п¦ ¦изм.¦по договору¦муници- ¦выполнения¦

¦ ¦ ¦ ¦(контракту)¦пального ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦договора ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(контракта)¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦

+---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

+---+--------------------+----+-----------+-----------+----------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+--------------------+----+-----------+-----------+-----------

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

МП МП